СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 ноября 2022 г. по делу № А07-895/2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 2111451_6060326

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347)

272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-895/22
г. Уфа
16 ноября 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щукиной Ю.О., рассмотрев исковое заявление акционерного общества "Предприятие уголовно-исполнительной системы Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Трест "Башгражданстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 262 359 руб. 47 коп. неустойки, начисленной за период с 01.07.2020 по 23.12.2020 за просрочку исполнения обязательств.

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО "ПУИС УС-3 ФСИН России" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО трест "Башгражданстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АО "ПУИС УС-3 ФСИН России" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 91 493,66 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2876 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова