Резолютивная часть решения от 9 апреля 2019 г. по делу № А08-5459/2018

210100066_2244004

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-5459/2018
г. Белгород
09 апреля 2019 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Валуйского Н. С.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "БЕЛГЕОЦЕНТР" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "ПП БАРС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»

о взыскании основного долга по договору № 07-12-16 от 07.12.2016 г. в сумме 1308965 руб. 00 коп. и пени в размере 102 547 руб. 94 коп

и встречному иску ООО "ПП БАРС" о взыскании с ООО "БЕЛГЕОЦЕНТР" неустойки за нарушение срока передачи объекта строительства в размере 871080 руб. 35 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2. – представитель по доверенности от 20.02.2018 г. от ответчика: ФИО3 - представитель по доверенности от 06.07.2018 г.

от третьего лица: Курцев Н.А. – представитель по доверенности № 5 от 12.02.2019 г.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Истцу по первоначальному иску обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛГЕОЦЕНТР» в удовлетворении иска отказать полностью.

2. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ПП БАРС» удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БЕЛГЕОЦЕНТР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БУРЕНИЮ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 871 080 руб. 35 коп. – сумму неустойки по договору № 07-12-16 на выполнение подрядных строительных работ от 07.12.2016 за период с 25.08.2017 по 19.12.2018, 20 422 руб. – сумму расходов по оплате государственной пошлины, а всего 891 502 руб. 35 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

3. Выдать обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛГЕОЦЕНТР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в сумме 10 821 руб., перечисленной по платежному поручению № 357 от 23.05.2018.

4. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Валуйский Н. С.