СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 февраля 2018 г. по делу № А41-66095/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_6737018

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-66095/17
05 февраля 2018 года
г. Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная контора «Газинжинвест» о взыскании неустойки и штрафа по договору,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная контора «Газинжинвест» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса» 900 000 руб. 00 коп. неустойки и 307 195 руб. 11 коп. штрафа.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная контора «Газинжинвест» в доход федерального бюджета 36 288 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса» в доход федерального бюджета 139 413 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья М.В. Досова