Резолютивная часть решения от 8 августа 2017 г. по делу № А39-2853/2017

18/2017-35627(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-2853/2017
город Саранск
08 августа 2017 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску

государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью Проектному институту "Саранскгражданпроект"

об обязании исполнить обязательства в натуре, взыскании 1312265 руб. 78 коп. пени, и в случае неисполнения решения суда судебную неустойку в размере, определенной судом, за каждый день просрочки по день фактического исполнения судебного акта,

при участии:

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 26.08.2016, от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности от 21.11.2016,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью Проектный институт "Саранскгражданпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица

28.11.2003) в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда выполнить и передать государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) проектную и рабочую документацию по объекту «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г.Саранск, в районе ул.Волгоградская. Сети теплоснабжения», а именно:

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Номер тома

Обозначение

Наименование

Кол-во экз.

4

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру линейного объекта.

4.1

Часть 1. 5-й этап. Повысительная насосная станция.

4.1.1

24/16-ОПР-ИЛ04.1.1- ПЗ

Книга 4.1.1. Пояснительная записка

3

4.1.15

24/16-ОПР-ИЛО 4.1.15-АТМ.1

Книга 4.1.15. Автоматизация узла учета тепла.

5

4.2

Часть 2. 6-й этап. Откачивающая насосная станция в районе строящегося моста через реку Тавла.

4.2.1

24/16-ОПР-ИЛ04.2.1- ПЗ

Книга 4.2.1. Пояснительная записка.

5

4.2.2

24/16-ОПР-ИЛ04.2.2- ЭМ

Книга 4.2.2. Внутренние сети электроснабжения.

5

4.2.3

24/16-ОПР-ИЛ04.2.3- ЭС

Книга 4.2.3. Наружные сети электроснабжения.

5

4.2.5

24/16-ОПР-ИЛ04.2.5- НВК

Книга 4.2.5. Наружные сети водоснабжения и водоотведения.

5

4.2.9

24/16-ОПР-ИЛ04.2.9- АС.ТМ

Книга 4.2.9. Конструктивные решения опор и креплений технологического оборудования и трубопроводов.

5

4.2.11

24/16-ОПР-ИЛ04.2.11-АТМ.1

Книга 4.2.11. Автоматизация узла учета тепла.

5

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3-й этап. Участок тепловой магистрали ТМ № 4 от 4ТК-10гЗ до тепловой камера стадиона (662 м).

24/16-ОПР-ПНС-ЭМ

Внутренние сети электроснабжения.

5

24/16-ОПР-ПНС- АС.ТМ

Конструктивные решения опор и креплений технологического оборудования и трубопроводов.

5

6-й этап. Откачивающая насосная станция в районе

строящегося моста через реку Тавла.

24/16-ОПР-ОНС-ЭМ

Внутренние сети электроснабжения.

5

24/16-ОПР-ОНС-ВК

Внутренние сети водоснабжения и водоотведения.

5

24/16-ОПР-ОНС-СС

Сети связи.

5

24/16-ОПР-ОНС-АТМ.1

Автоматизация узла учета тепла.

инженерные изыскания

5

В случае неисполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной

ответственностью Проектного института "Саранскгражданпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 28.11.2003) в пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) судебную неустойку в следующем порядке: с 11-го по 25-й день со дня вступления в законную силу решения суда - 100000 рублей в день; с 26-го дня со дня вступления в законную силу решения суда до полного исполнения решения суда - 200000 рублей в день, но не более 3000000 рублей общей суммы неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектного института "Саранскгражданпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 28.11.2003) в пользу государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) пени в сумме 300000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный институт "Саранскгражданпроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического

лица 28.11.2003) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 32123 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Л. Никишина