Резолютивная часть решения от 25 января 2018 г. по делу № А35-11129/2017Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 93/2018-7264(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А35-11129/2017 25 января 2018 года г. Курск Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР» о взыскании неустойки по договору подряда № КР-062/2016 от 08.08.2016 в размере 654 290 руб., расходов по оплате государственной пошлины. В судебном заседании участвуют представители: от истца: ФИО2, по доверенности от 30.05.2017 № 10, от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 6 - 10, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР» в пользу фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» 654 290 руб. неустойки, а также 16 086 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. Судья А.Ю. Беседина Суд:АС Курской области (подробнее)Истцы:Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" (подробнее)Ответчики:ООО "СтройМир" (подробнее)Судьи дела:Беседина А.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
