Резолютивная часть решения от 15 февраля 2024 г. по делу № А39-5929/2023

15/2024-6573(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А39-5929/2023
город Саранск
15 февраля 2024 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Акционерному обществу "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании гарантийного удержания 116452 руб. 88 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами 4546 руб. 45 коп., убытков 2000000 руб. и 86 618 руб. 69 коп., упущенной выгоды 18945074 руб. 87 коп. и судебных расходов,

и встречному иску Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант"

о взыскании неустойки 1506449 руб. 06 коп., штрафа 237387 руб. 40 коп., судебных расходов, обязании возвратить проектно-сметную документацию и взыскании судебной неустойки

при участии:

от ООО "ПСК "СтройГарант": ФИО2 – представителя по доверенности от 20.12.2023,

от АО "СЗ "МИК": ФИО3 – представителя по доверенности № 10 от 29.03.2023,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования "Производственно-строительная компания "СтройГарант" удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) гарантийное удержание 116452 руб. 88 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 4546 руб. 45 коп., убытков 2000000 руб. и 86 618 руб. 69 коп., упущенную выгоду 18945074 руб. 87 коп., расходы по оплате экспертизы 228 500 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 128 763 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 491 руб., оплаченную по платежному поручению № 200 от 27.06.2023.

2. Встречные исковые требования Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 310 074 руб. 90

коп., штраф в размере 118 693 руб. 70 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 7610 руб.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 5 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Акционерному обществу "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) проектно-сметную документацию по ату приема- передачи: генеральный план, архитектурные решения, конструкции железобетонные, архитектурно-строительные решения, общий журнал работ № 1, журнал ухода за бетоном № 1, журнал бетонных работ № 1, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов, журнал погружения (вдавливания) свай № 1, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, проект организации строительства.

В случае неисполнения судебного акта в части возврата документации, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, со дня, следующего за днем исполнения обязательства, установленного судом, до дня фактического исполнения решения.

В остальной части встречного иска отказать.

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному искам взыскать с Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 21 073 577 руб. 29 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 491 руб., оплаченную по платежному поручению № 200 от 27.06.2023.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 5 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Акционерному обществу "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) проектно-сметную документацию по ату приема- передачи: генеральный план, архитектурные решения, конструкции железобетонные, архитектурно-строительные решения, общий журнал работ № 1, журнал ухода за бетоном № 1, журнал бетонных работ № 1, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов, журнал погружения (вдавливания) свай № 1, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, проект организации строительства ПОС.

В случае неисполнения судебного акта в части возврата документации, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, со дня, следующего за днем исполнения обязательства, установленного судом, до дня фактического исполнения решения.

4.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева