Резолютивная часть решения от 27 августа 2018 г. по делу № А84-2384/2018Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1148_43347 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть город Севастополь «27» августа 2018 года Дело № А84-2384/18 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» к обществу с ограниченной ответственностью «Палитра-М» о взыскании неустойки по договору подряда, Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Палитра-М» (655603, <...>, помещение 93Н, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 08.06.2005) в пользу некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (299053, <...>, этаж 3, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 01.02.2018) неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № КР-К25/17-20 от 15.06.2017 в сумме 574 519,05 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 14 490 руб.. Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок. Судья С.Н. Архипова Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:Некоммерческая организация "Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя" (подробнее)Ответчики:ООО "Палитра-М" (подробнее)Судьи дела:Архипова С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
