Резолютивная часть решения от 14 сентября 2023 г. по делу № А73-5158/2023

142/2023-179420(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-5158/2023
г. Хабаровск
14 сентября 2023 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Техспецстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «КРДВ Хабаровск» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 7 788 176 руб. 40 коп.

по встречному иску акционерного общества «КРДВ Хабаровск» к обществу с ограниченной ответственностью «Техспецстрой»

о взыскании 717 811 руб. 61 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «КРДВ Хабаровск»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техспецстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность за дополнительные работы, выполненные по договору подряда от 01.08.2022 № 005505035018Р0В0002220017/21/2022 в размере 7 788 176 руб. 40 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 61 941 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техспецстрой» в пользу акционерного общества «КРДВ Хабаровск» неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда

от 01.08.2022 № 005505035018Р0В0002220017/21/2022 в размере

153 816 руб. 77 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 719 руб.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет встречных однородных требований между сторонами, по результатам которого взыскать с акционерного общества «КРДВ Хабаровск» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техспецстрой» денежные средства в размере 7 692 581 руб. 63 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья К.А. Полегкий

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.04.2023 4:04:00

Кому выдана Полегкий Кирилл Александрович