Резолютивная часть решения от 21 июня 2021 г. по делу № А33-10231/2021АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации 21 июня 2021 года Дело № А33-10231/2021 Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "СЭМ И К" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью "Паритет" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск 20 000 руб. неустойки за период с 21.08.2020 по 20.11.2020 (с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "СЭМ И К" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Красноярск в доход федерального бюджета 3200 руб. государственной пошлины. Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения. Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. Судья А.Н. Мальцева Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО "Паритет" (подробнее)Ответчики:ООО Строительная компания "СЭМ и К" (подробнее)Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
