Определение от 24 февраля 2026 г. ФАС СКО (ФАС Северо-Кавказского округа)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА


350063, Краснодар, ул. Рашпилевская, д.4

Тел. <***>, 201-34-08, 201-34-09 факс <***>


e-mail: info@fassko.arbitr.ru, http://fassko.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ


об отложении судебного разбирательства

Дело № А32-38238/2024
г. Краснодар
25 февраля 2026 года
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Артамкиной Е.В., судей Афониной Е.И. и Садовникова А.В., при участии в судебном заседании от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Ниастрой-Юг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) − ФИО1 (доверенность от 21.11.2023), в отсутствие истца – муниципального казенного учреждения муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» (ИНН <***>, ОГРН <***>), извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ниастрой-Юг» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2025 по делу № А32-38238/2024, установил следующее.

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» (далее – учреждение) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ниастрой-Юг» (далее – общество) о взыскании 35 990 510 рублей 45 копеек неустойки по муниципальному контракту от 01.06.2022 № 08185000008220026530001 (уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2025 ходатайство общества о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера неустойки оставлено без удовлетворения, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2025 решение оставлено без изменения.


Не согласившись с принятыми судебными актами общество обратилось с кассационной жалобой, в которой просит внести изменения в мотивировочную часть решения и постановления, признать необоснованным начисление учреждением обществу неустойки за непредставление информации о субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % (десять процентов) цены контракта.

Представитель общества, которому суд удовлетворил ходатайство об участии в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, и в порядке, предусмотренном абзацем 3 статьи 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обеспечил техническую возможность для подключения к веб-конференции в информационной системе «Картотека арбитражных дел», к веб-конференции не подключился ввиду обеспечения явки в суд кассационной инстанции, в связи с чем, судебное заседание проведено в обычном порядке, без подключения к веб-конференции, протоколирование судебного заседания не осуществлялось.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы кассационной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ОПРЕДЕЛИЛ:

отложить судебное разбирательство по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью «Ниастрой-Юг» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.07.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2025 по делу № А32-38238/2024.

Назначить рассмотрение кассационной жалобы на 10 марта 2026 года в 14 часов 20 минут в помещении суда по адресу: <...>, зал № 2.

Информация о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявлении перерыва публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Арбитражного суда Северо-Кавказского округа http://fassko.arbitr.ru.

Председательствующий Е.В. Артамкина

Судьи Е.И. Афонина


А.В. Садовников