Резолютивная часть решения от 10 сентября 2019 г. по делу № А58-6690/2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-6690/2019
10 сентября 2019 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Артамоновой Л.И., рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Динамика" (ИНН 1435321442, ОГРН 1171447007522) к Обществу с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ИНН 1431010647, ОГРН 1081431000628) о взыскании 259 003,89 руб.

без вызова сторон,

От истца в арбитражный суд поступило заявление об уточнении расчета основного долга: 1 252 550 руб. (общая сумма выполненных работ) – 1 023 140 руб. (частичная оплата) = 229 410 руб. основного долга.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд приходит к выводу о наличии у ответчика задолженности перед истцом по договору подряда № 143 от 25.07.2018 в размере 229 410 рублей.

По требованию истца о взыскании с ответчика договорной неустойки, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении на основании следующего.

Истец составил расчет неустойки за период просрочки с 30.09.2018 по 14.06.2019 (258 дней) по ставке 0,05 % (п.6.5 договора), что составило 29 593,89 рублей.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п.4.3 договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.08.2018 оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) в соответствии с перечнем работ.

Согласно п.6.5 договора за несвоевременное исполнение заказчиком п.6.1 настоящего договора, последний оплачивает подрядчику пени из расчета 0,05% о стоимости принятых по акту приемки выполненных работ за каждый день просрочки.

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Поскольку акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, по которым не произведена оплата, подписаны 20.09.2018, последним днем оплаты является 30.09.2018 (воскресенье), по правилам статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Ближайшим рабочим днём, следующим за 30.09.2018, является 01.10.2018, а первым днём просрочки, соответственно, 02.10.2018.

С учетом изложенного, суд произвел расчет неустойки за период с 02.10.2018 по 14.06.2019:

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с
по

дней

229 410,00

02.10.2018

14.06.2019

256

229 410,00 × 256 × 0.05%

29 364,48 р.

Итого:

29 364,48 руб.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению в сумме 258 774,48 рублей, из них: 229 410 рублей основного долга, 29 364,48 рублей неустойки, в остальной части иска следует отказать.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований – 8 172,75 руб., излишне уплаченная государственная пошлина в размере 20 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Динамика" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 258 774,48 рублей задолженности по договору подряда № 143 от 25.07.2018, в том числе: 229 410 рублей основного долга, 29 364,48 рублей неустойки по п.6.5 договора за период с 02.10.2018 по 14.06.2019, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 172,75 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Динамика" (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Судья Артамонова Л. И.