Решение от 29 ноября 2017 г. по делу № А07-22433/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-22433/2017
г. Уфа
30 ноября 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 30.11.2017

Полный текст решения изготовлен 30.11.2017

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Адонис» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

о взыскании 260 000 руб. долга, 71 714 руб. 50 коп. неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 по доверенности от 05.05.2017;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 02.10.2017,


Общество с ограниченной ответственностью «Адонис» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) о взыскании 260 000 руб. долга, 64 491 руб. 53 коп. неустойки, проценты за пользование денежными средствами за период с момента подачи искового заявления до фактического погашения долга.

Истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 260 000 руб. основного долга, 71 714 руб. 50 коп. неустойки за период с 21.10.2014 по 19.07.2017. Уточнение иска судом принято в порядке ст.49 АПК РФ.

Исследовав представленные доказательства, суд


УСТАНОВИЛ:

Предметом иска истцом определены требования о взыскании (с учетом уточнения) 260 000 руб. основного долга, 71 714 руб. 50 коп. неустойки за период с 21.10.2014 по 19.07.2017.

В обоснование иска истцом приведены следующие обстоятельства

08.09.2014г. Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан в качестве заказчика и ООО «Адонис - Уфа» (ныне ООО «Адонис» в качестве подрядчика заключили муниципальный контракт №0101300021814000020.

В соответствии с п.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в сельском поселении Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

Согласно п.3.1 контракта общая стоимость работ составила 260 000 руб.

Срок оказания услуг в соответствии с п.4.1 контракта до 20.09.2014.

В силу п.3.3 расчет по контракту производится заказчиком в течение 30 дней после окончания работ, который подтверждается актом приема выполненных работ.

Настоящие работы выполнены подрядчиком в полном объеме, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 19.09.2014 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 19.09.2014. Заказчик должен был произвести оплату выполненных работ до 20.10.2014.

На данный момент за заказчиком числится задолженность в размере 260 000 руб. в качестве основного долга.

В силу п.5.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, сторона, нарушившая условия, выплачивает другой стороне неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Размер неустойки (с учетом уточнения) за период с 21.10.2014 по 19.07.2017 составил 71 714 руб. 50 коп.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда. В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформлены актом о приемке выполненных работ №1 от 19.09.2014, подписанным обеими сторонами.

Таким образом, требования истца о взыскании 260 000 руб. основного долга являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки его исполнения (п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст.ст. 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Неустойка – это акцессорное (дополнительное) требование к основному обязательству.

В соответствии с требованиями ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации под неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения

Согласно п.5.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, сторона, нарушившая условия, выплачивает другой стороне неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Размер неустойки (с учетом уточнения) за период с 21.10.2014 по 19.07.2017 составляет 71 714 руб. 50 коп. и подлежит взысканию.

Доводы отзыва признаны судом несостоятельными, задолженность подтверждена материалами дела. Само по себе отсутствие при сверке кредиторской задолженности перед ООО «Адонис» (при заключении контракта ООО «Адонис-Уфа) не может свидетельствовать о фактическом ее отсутствии.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Адонис» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Администрации сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Адонис» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 260 000 руб. сумму основного долга, 71 714 руб. 50 коп. неустойку, 9 490 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева