Резолютивная часть решения от 24 мая 2022 г. по делу № А49-9908/2021Арбитражный суд Пензенской области (АС Пензенской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Пензенской области 440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 35/39, тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А49-9908/2021 24 мая 2022 г. г. Пенза Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудинова Р.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, руководствуясь ст. ст. 167-171, 176 АПК РФ, в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Сфера" о применении ст. 333 ГК РФ отказать. Исковые требования удовлетворить, судебные расходы по делу отнести на ответчика. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Сфера" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) 37785 руб. 28 коп. неустойки, а также 2000 расходов по уплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок с момента его принятия. Судья Кудинов Р.И. Суд:АС Пензенской области (подробнее)Истцы:РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (подробнее)Ответчики:ООО строительная компания "Сфера" (подробнее)Судьи дела:Кудинов Р.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |