Решение от 17 июня 2019 г. по делу № А50-12576/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


город Пермь

17.06.2019 года Дело № А50-12576/19


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Автосила СТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614077, <...> копр. б кв. 301)

к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительной компании "Подрядчик" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 308027, <...>)

о взыскании неустойки (п.6.6. договора), начисленной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды самоходной строительной техники с экипажем № 25 от 06.12.2017 (по акту от 08.08.2018), в размере 30 594 руб. 30 коп. за период с 13.08.2018 по 23.04.2019 (текущее требование), с учетом уточнения исковых требований от 29.04.2019, принятого судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

без вызова сторон.


Суд, исследовав сведения, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, на основании ст. ст. 309, 310, 330, 632 Гражданского кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительной компании "Подрядчик" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 308027, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Автосила СТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614077, <...> копр. б кв. 301) неустойку в размере 30 594 руб. 30 коп. за период с 13.08.2018 по 23.04.2019, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 193 руб. 76 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Автосила СТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 043 руб. 24 коп., перечисленную платежным поручением от 09.04.2019 № 171.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Автосила СТ" справку на возврат государственной пошлины, копию платежного поручения от 09.04.2019 № 171 (на сумму 4 237 руб.).

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.


Судья Г.Л. Пономарев