Резолютивная часть решения от 5 марта 2020 г. по делу № А84-4130/2019

1148_113216

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь

«04» марта 2020 года Дело № А84-4130/19

Арбитражный суд города Севастополя

в составе судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Сегас-Тур» к ООО «Севастопольская лифтовая компания» взыскании неустойки по договору подряда № 7/ПД/А-2016 от 06.04.2016,

встречное исковое заявление ООО «Севастопольская лифтовая компания» к ООО «Сегас-Тур» о взыскании долга и пени по договору подряда № 7/ПД/А-2016 от 06.04.2016,

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «Севастопольская лифтовая компания» в пользу ООО «Сегас- Тур» неустойку по договору подряда № 7/ПД/А-2016 от 06.04.2016 в сумме 1 894 522,60 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 31 945 руб..

Возвратить ООО «Сегас-Тур» излишне уплаченную госпошлину в сумме 6 559 руб..

По встречному иску:

Взыскать с ООО «Сегас-Тур» в пользу ООО «Севастопольская лифтовая компания» задолженность по договору подряда № 7/ПД/А-2016 от 06.04.2016 в сумме 239 999,97 руб. долга, 56 639 руб. пени и 8 044,53 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. С учетом произведенного зачета:

Взыскать с ООО «Севастопольская лифтовая компания» в пользу ООО «Сегас- Тур» неустойку по договору подряда № 7/ПД/А-2016 от 06.04.2016 в сумме 1 473 083,60 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 23 900,47 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова