СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 марта 2019 г. по делу № А65-27216/2018

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1692/2019-55800(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-27216/2018
г. Казань
11 марта 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Филипповой К.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 770 000 руб. 71 коп. долга и 919 964 руб. 89 коп. договорной неустойки, по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 41 158 руб. 06 коп. договорной неустойки, по договору № 29Ф/2016 от 08.08.2016г. – 408 464 руб. 96 коп. долга и 87 003 руб. 04 коп. договорной неустойки, по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 9 032 руб. 39 коп. договорной неустойки, по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп. долга и 51 149 руб. 20 коп. договорной неустойки, по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 332 835 руб. 04 коп. договорной неустойки, по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 17 760 руб. 29 коп. договорной неустойки, по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп. долга и 8 364 руб. 51 коп. договорной неустойки, по договору № 2.1-Ф/2017 от 20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 11 241 руб. 92 коп. договорной неустойки,

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 13 006 258 руб. 36 коп., из которых: 10 968 389,35 рублей неустойка по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 29 752, 82 руб. неустойка по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 116 149,41 руб. неустойка по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 790 230,61 руб. неустойка по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.; 386 589,37 руб. неустойка по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 203 730,72 руб. неустойка по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.; 476 121,81 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г.; 35 294,27 руб. неустойка по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г.,

с участием: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 19.06.2018 от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 24.05.2017г.,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г. – 218 872 руб. 03 коп. долга и 80 000 руб. неустойки; по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г. – 70 840 руб. 04 коп. долга и 20 000 руб. неустойки; по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016г. – 150 039 руб. 67 коп. долга и 8 582 руб. 27 коп. неустойки; по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г. – 606 113 руб. 26 коп. долга и 35 365 руб. 04 коп. договорной неустойки; по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г. – 736 360 руб. 70 коп. долга и 120 000 руб. неустойки; по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г. – 214 685 руб. 58 коп. долга и 13 551 руб. 71 коп. неустойки; по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г. – 185 465 руб. 81 коп. долга и 7 029 руб. 15 коп. неустойки; по договору № 2.1- Ф/2017 от 20.01.2017г. – 274 676 руб. 83 коп. долга и 9 045 руб. 18 коп. договорной неустойки; 37 979 руб. расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно- строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 700 000 руб. неустойки по договору № 16Ф/2016 от 20.06.2016г.; 8 000 руб. неустойки по договору № 19Ф/2016 от 01.07.2016г.; 30 000 руб. неустойки по договору № 34Ф/2016 от 31.08.2016 г.; 200 000 руб. неустойки по договору № 37Ф/2016 от 01.09.2016г.; 100 000 руб. неустойки по договору № 38-2Ф/2016 от 24.09.2016г.; 50 000 руб. неустойки по договору № 44Ф-1/2016 от 24.10.2016г.; 120 000 руб. неустойка по договору № 45Ф-1/2016 от 31.10.2016г.; 10 000 руб. неустойки по договору № 2.1-ф/2017 от 20.01.2017 г.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно- строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 88 031 руб.

Произвести зачет удовлетворенных исковых требований по первоначальному и встречному искам.

Взыскать в результате зачета с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 429 393 руб. 73 коп.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Директива", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета госпошлины в размере 9 497 руб.

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья В.В. Прокофьев Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.02.2018 8:47:45

Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович