СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 сентября 2022 г. по делу № А41-32122/2022

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

51_12913496

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-32122/22
27 сентября 2022 года
г.Москва
Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,

при ведении протокола секретарем А. Н. Руш рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-32122/22 по исковому заявлению

ООО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОБАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СК Альянс" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности в виде неотработанного аванса, неустойки и штрафа.

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.

Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "СК Альянс" в пользу ООО "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"АВТОБАН":

- задолженность в виде неотработанного аванса а размере 200 000, 00 руб.; - задолженность за поставленный товар в размере 36 260, 00 руб.;

- проценты за период с 04.03.2022г. по 31.03.2022г. в размере 3 068, 49 руб.;

- проценты за период с 11.01.2022г. по 31.03.2022г. в размере 1 055, 02 руб.;

- штраф за расторжение договора субподряда № 194-09/21 от 29.10.2021г. в размере

351 068, 12 руб.;

- неустойку за просрочку в выполнении работ по договору субподряда № 194-09/21 от

29.10.2021г. за период с 21.11.2021г. по 03.03.2022г. в размере 723 200, 39 руб.; - расходы по оплате госпошлины в размере 28 183 руб.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Р.С. Солдатов