Резолютивная часть решения от 21 октября 2019 г. по делу № А59-2677/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28,

http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru

факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-2677/2019
г. Южно-Сахалинск
21 октября 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-2677/2019

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «МКМТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 5 536 368 рублей 10 копеек, расходов по оплате госпошлины в размере 50 682 рубля,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МКМТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании убытков в виде расходов на проведение инженерных изысканий в размере 2 000 000 рублей,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Базис», областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Сахалинской области»,

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МКМТ» в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа неустойку за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту в размере 672 726 рублей 60 копеек.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МКМТ» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в сумме 6 158 рублей 40 копеек.

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 682 (Пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля, уплаченную за рассмотрение искового заявления платежным поручением № 42 от 22.03.2019 года.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Обществу с ограниченной ответственностью «МКМТ» в

удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный

апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в

течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Т.С. Горбачева