Резолютивная часть решения от 22 ноября 2022 г. по делу № А40-221415/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 83_33916723 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке статьи 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-221415/2022-83-1198 г. Москва 22 ноября 2022 г. Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1198), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ИНН 7731084175) к ООО Спецзастройщик СК "Азимут" (ИНН 1901091968) о взыскании неустойки по договору подряда № 23/337 от 15.04.2020 в размере 2 428 214 руб. 23 коп., при участии: от истца – Соколов А.М. на основании доверенности № 9/45 от 09.12.2021, от ответчика – Кадочников Д.В. на основании доверенности от 31.08.2022, Взыскать с ООО Спецзастройщик СК "Азимут" (ИНН 1901091968) в пользу АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (ИНН 7731084175) неустойку в размере 848 115 руб. 40 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 274 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: В.П. Сорокин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ - АНТЕЙ" (подробнее)Ответчики:ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЗИМУТ" (подробнее)Судьи дела:Сорокин В.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
