Резолютивная часть решения от 12 июня 2024 г. по делу № А45-3300/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-3300/2024
г. Новосибирск
13 июня 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Улыбино» (ОГРН 1165476055030), г. Искитим, к обществу с ограниченной ответственностью СК «Шелковый путь» (ОГРН 1175476055215), г. Новосибирск, о взыскании пени по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 2 802 857 руб. 97 коп., штрафа по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 27 600 000 руб., пени за нарушение сроков завершения работ по дополнительному соглашению № 73 от 22.08.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 48 913 руб. 02 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - Шкуратов Д. А. (доверенность № Ю-12-ПФ/22 от 03.02.2022, паспорт, диплом (онлайн); от ответчика – Ларионова Э.Б. (доверенность от 28.02.2024, паспорт, диплом),

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Шелковый путь» (ОГРН 1175476055215) в пользу общества с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Улыбино» (ОГРН 1165476055030) пени по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 280 285 руб. 80 коп., штрафа по дополнительному соглашению № 70 от 04.07.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 в размере 200 000 руб., пени за нарушение сроков завершения работ по дополнительному соглашению № 73 от 22.08.2023 к договору подряда № 04/09 от 04.09.2018 за период с 21.09.2023 по 05.02.2024 в размере 4 891 руб. 30 коп, а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 792 руб.

В остальной части отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.Н. Дорофеева