Решение от 4 октября 2024 г. по делу № А56-41317/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-41317/2024
04 октября 2024 года
г.Санкт-Петербург



Решение принято путем подписания резолютивной части 20 августа 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 04 октября 2024 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Сергеевой О.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (адрес: 195197, <...>, ОГРН: <***>),

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Волгабас Групп» (адрес: 601213, Владимирская область, р-н Собинский, тер. Завод Бакулин Моторс групп, зд. Б/н, этаж 2, помещ. 1, ОГРН: <***>)

о взыскании,



установил:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Автотехкомплект» о взыскании 100 000 руб. штрафа за нарушение срока передачи документов, подтверждающих устранение дефектов поставленных автобусов по контракту от 25.04.2023 № К23/ПТУ-33.

Ответчик возражает против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве, заявил об уменьшении штрафа до 1 000 руб. на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании статей 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Суд установил, что между Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Автотехкомплект» (ООО «Автотехкомплект», Поставщик) заключен контракт от 25.04.2023 № К23/ПТУ-33 (далее - Контракт).

Согласно пункту 5.4 Контракта требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Пунктом 5.5 Контракта установлено, что требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока указаны в спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

Исходя из Приложения № 1 к Контракту - Спецификации на поставку автобусов большого класса (далее Спецификация) гарантия производителя распространяется на автобусы и на установленное дополнительное оборудование. Гарантийный срок в течение, которого Производитель гарантирует исправную и бесперебойную работу автобусов, а также установленного дополнительного оборудования, не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки автобуса независимо от пробега.

Пунктом 3 Спецификации установлено, что Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после установления дефекта автобуса в письменной форме составить рекламационный акт и уведомить об обнаружении дефекта Поставщика, направив ему копию рекламационного акта по электронной почте: info@volgabusgroup.ru.

В акте рекламации, составленном Заказчиком, должна быть указана следующая информация: дата составления акта-рекламации, гаражный номер автобуса, описание дефектов автобуса, требующих гарантийного ремонта, указание на оборудование (детали), которое оказалось неисправным, иная информация, необходимая для осуществления гарантийного ремонта. Акт-рекламации должен быть подписан уполномоченным лицом со стороны Заказчика и Поставщика.

Срок устранения неисправностей в гарантийный период не более 5 календарных дней с момента подачи соответствующего требования Заказчика (Акта-рекламации). Устранение дефектов (недостатков) автобусов в гарантийный период Поставщик должен обеспечить на территории Заказчика Товара.

Все случаи выхода из строя автобуса в период гарантийного обслуживания, в которых не установлено, что дефект детали, узла, агрегата возник в результате нарушений правил эксплуатации, являются гарантийными.

Поставщик в течении 2 (двух) календарных дней обязан рассмотреть и принять решение по рекламационному акту, в пределах гарантийных обязательств согласно процедуре, определенной в руководстве по эксплуатации автобуса (разделы «Техническое обслуживание» «Гарантии завода и порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий по качеству автомобилей») и уведомить Заказчика о принятом решении направив соответствующий документ по электронной почте. В случае признания дефекта гарантийным Поставщик обязан устранить неисправность в течение 5 календарных дней на условиях и по выбору Заказчика:

- либо устранить дефекты (недостатки) своими силами и средствами;

- либо возместить Заказчику его затраты (как фактически понесённые, так и затраты, которые Заказчик вынужден будет понести) по устранению дефектов (недостатков));

- либо заменить на исправный(ые) автобус(ы), в случае невозможности устранить обнаруженный дефект (недостаток).

Гарантийный срок продлевается на время нахождения автобуса в гарантийном ремонте. Время нахождения автобуса в гарантийном ремонте определяется как период времени со дня направления Заказчиком рекламационного акта на автобус на возникшую неисправность и до дня окончания гарантийного ремонта.

Пунктами 4, 5, 6 Спецификации (Приложения № 1 к Контракту) в период гарантийного обслуживания Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт автобусов уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями Производителя автобусов.

После устранения дефектов (недостатков) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику документы, подтверждающие устранение дефектов (недостатков) поставленных автобусов, подписанные представителями Заказчика и Поставщика.

В случае несвоевременного предоставления документов, подтверждающих устранение дефектов (недостатков) поставленных автобусов, Заказчик имеет право установить датой фактического устранения дефектов (недостатков), дату их получения.

В обоснование иска истец указал, что при обращении в адрес Поставщика о проведении гарантийного ремонта, установлен факты нарушения срока предоставления документов, подтверждающих устранение дефектов: гаражный номер автобуса 5521, акт рекламация от 20.11.2023 № 32-В-2023 направлена 20.11.2023, акт выполненных работ от 20.11.2023 передан 27.12.2023, 34 дня просрочки, что подтверждается входящим штампом регистрации № 01-09АП5/23-1623.

Исходя из требований пункта 6.1 Контракт за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Пунктом 6.5 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Заказчик начислил Поставщику штраф в размере 100 000 руб., направил претензию от 12.02.2024 № 01-10/3889-24-0-0 с требованием об его уплате. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока) (пункт 2 статьи 470 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок (пункт 1 статьи 475 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Истец представил в материалы дела доказательства нарушения ответчиком срока передачи актов. Ответчик факт нарушения срока передачи акта не опроверг, заявил возражения против взыскания штрафа, сослался на надлежащее исполнение гарантийных обязательств.

В соответствии с п. 5 Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), акт выполненных работ - документ, подтверждающий выполнение Поставщиком обязательств по гарантийному ремонту поставленного товара (автобусов). Предоставление Заказчику акта выполненных работ за пределами срока установленного Контрактом прав истца не нарушает, не свидетельствует о неисполнении или ненадлежащем исполнении Ответчиком обязательств по Контракту и не влечет применение к нему мер ответственности в виде штрафа. Контрактом прямо не установлена ответственность в виде штрафа за несвоевременное предоставление актов выполненных работ по гарантийному ремонту, обязанность по оформлению которых относится к обязанностям, не входящим в предмет Контракта, в связи с чем применение пункта 6.5. Контракта в данном случае является необоснованным. Гарантийные обязательства по акту-рекламации от 20.11.2023 исполнены 20.11.2023, что подтверждается истцом.

Своевременное подписание акта выполненных работ обеспечивает права и интересы именно Поставщика. Иными словами, положения Контракта, на которых Истец основывает свои требования, прежде всего направлены на защиту интересов Поставщика. Интересы же Заказчика затрагиваются этими положениями постольку, поскольку отступление Поставщиком от предусмотренных в них условий фактически предоставляет Заказчику право начислить по Контракту неустойку (пени) за несвоевременное исполнение обязательств по проведению гарантийного ремонта, что в конечном счете прав Заказчика не нарушает. Из содержания Контракта следует, что подписание акта не является отдельным обязательством, за нарушение срока выполнения которого п. 6.5 Контракта предусмотрена ответственность в виде начисления неустойки. Подписание акта выполненных работ не является обязательством в смысле ст. 307 ГК РФ, а представляет собой лишь двустороннее подписание документа.

Поскольку подписание акта выполненных работ - это совместное действие сторон Контракта, расценивать его как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого возможно начисление неустойки не правомерно. Акт выполненных работ является частью гарантийных обязательств и подтверждает устранение дефектов (недостатков) в поставленных автобусах.

Непредоставление документов, подтверждающих устранение дефектов (недостатков) в поставленных автобусов (акта выполненных работ), позволяет Заказчику в соответствии с п. 7 Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) считать обязательства Поставщика, в части проведения гарантийного ремонта, не выполненными. Несвоевременно переданный документ подтверждающих устранение дефектов позволяет Заказчику в соответствии с п. 6 Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) установить датой фактического устранения дефектов (недостатков), дату их получения и начислить неустойку (пени) в соответствии с п. 6.3. Контракта и ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. В настоящем случае же гарантийные обязательства по акту-рекламации от 20.11.2023 исполнены 20.11.2023, что подтверждается истцом.

Кроме того, обязательство по передаче актов Поставщиком исполнено, хоть и с нарушением срока. Следовательно, в качестве штрафной санкции в случае такого нарушения должны применяться пени по пункту 6.3 Контракта, а не штраф по пункту 6.5 Контракта.

Таким образом, начисление истцом ответчику штрафа в настоящем случае признано судом необоснованным.

На основании изложенного, иск Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



решил:

В иске отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия.



Судья Сергеева О.Н.