Резолютивная часть решения от 19 февраля 2020 г. по делу № А27-29946/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-29946/2019
город Кемерово
19 февраля 2020 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Гутовой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление», Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, п/ст. Тальжино (ОГРН 1064238008614, ИНН 4238019911)

к управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации

города Новокузнецка, г. Новокузнецк (ОГРН 1024201475660, ИНН 4217044931) о взыскании 1 637 434 руб. 15 коп. неустойки,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка в пользу открытого акционерного общества «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» 1 637 434 руб. 15 коп. неустойки, а также 29 374 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего – 1 666 808 руб. 15 коп.

Выдать открытому акционерному обществу «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 360 руб., излишне уплаченной по платежному поручению № 6006 от 12.12.2019.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 7:37:44

Кому выдана Куликова Татьяна Николаевна