Решение от 5 сентября 2022 г. по делу № А40-137590/2022

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-137590/22-141-1020
г. Москва
05 сентября 2022г.
Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2022г.

Мотивированное решение изготовлено 05 сентября 2022г.


Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел дело по иску ООО «Техстрой индустрия» (ИНН <***>)

к ООО «Новомосковская строительная организация» (ИНН <***>)

о взыскании 1 006 575руб. 34коп.


В судебное заседание явились:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 27.08.2021г.,


УСТАНОВИЛ ООО «Техстрой индустрия» обратилось с учетом уточнения основания исковых требований к ООО «Новомосковская строительная организация» о взыскании 1 000 000руб. 00коп. неосновательного обогащения, 6 575руб. 34коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 1 000 000руб. 00коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 06.04.2022г. по дату фактической оплаты долга по договору №П-УТ-23/2021-НСО/1 от 06.10.2021г.

В судебном заседании рассмотрены и оставлены без удовлетворения ходатайство ответчика об отложении предварительного судебного заседания и ходатайства ответчика об отложении судебного заседания и объявлении перерыва, о чем имеются протокольные определения.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Спор рассматривается в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца.

Ответчик возражал против удовлетворения искового заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Оценив материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 06.10.2021г. между истцом и ответчиком заключен договор №П-УТ-23/2021-НСО/1.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнять работы, а истец принимать и оплачивать их.

Так, истец свои обязательства по перечислению аванса в размере 1 000 000руб. 00коп. исполнил надлежащим образом, что подтверждается платежным поручением №529 от 12.10.2021г.

Согласно п. 3.1. договора конечный срок выполнения работ по договору 01.11.2021г.

Ответчик свои обязательства в сроки, установленные договором, не выполнил, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Письмом от 08.06.2022г. истец уведомил ответчика об отказе от исполнения договора, поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ.

Учитывая, что на дату отказа от исполнения договора фактически работы ответчиком не выполнены, доказательств обратного в материалы дела ответчиком не представлено, то в данном случае имеет место неосновательное обогащение.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Поскольку у суда отсутствуют основания признать, что денежные средства приобретены ответчиком на законных основаниях, то 1 000 000руб. 00коп. являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию в судебном порядке.

Довод ответчика о том, что работы по договору выполнялись, признан судом необоснованным, поскольку документально не подтвержден.

Согласно п. 5.1. договора ответчик письменно уведомляет истца о готовности к сдаче полностью выполненных работ по договору.

Пунктом 5.5. договора установлено, что сдача выполненных ответчиком работ и их приемка оформляются актами о приемке выполненных работ с приложением справок о стоимости выполненных работ и затрат.

Вместе с тем в материалы дела не представлены подписанные истцом акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также отсутствуют доказательства направления данных документов в адрес истца.

Кроме того, суд учитывает, что представленные ответчиком в судебном заседании акт о приемке выполненных работ №1 датирован 31.11.2021г., в свою очередь справка о стоимости выполненных работ и затрат датирован 22.11.2021г., однако справка о стоимости выполненных работ и затрат составляется на основании акта о приемке выполненных работ, следовательно, не может быть датирована ранее акта о приемке выполненных работ.

Суд также отклоняет ссылку ответчика на заключение специалиста, исследовавшего переписку в мессенджере WhatsApp, поскольку из заключения специалиста следует (вывод на странице №29), что переписка велась между двумя пользователя, вместе с тем данные обстоятельства не подтверждают доводы ответчика о том, что работы по договору были выполнены. Помимо этого, договором №П-УТ-23/2021-НСО/1 от 06.10.2021г. переписка между сторонами в мессенджере WhatsApp не согласована.

Истец также просит взыскать 6 575руб. 34коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за период с 25.03.2022г. по 05.04.2022г.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Рассмотрев заявленное требование, суд приходит к выводу, что оно не подлежит удовлетворению, поскольку уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направлено ответчику 08.06.2022г. и получено ответчиком 29.06.2022г. Из текста уведомления следует, что истец предоставил ответчику 5 рабочих дней с момента получения письма для перечисления неотработанного аванса, следовательно, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за период до 07.07.2022г. является необоснованным.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга в размере 1 000 000руб. 00коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 06.04.2022г. по дату фактической оплаты долга.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п. 48 постановления пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 06.04.2022г. по дату фактической оплаты долга подлежит частичному удовлетворению, учитывая, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за период до 07.07.2022г. является необоснованным, а также то, что задолженность возникла после введения моратория Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»).

Следовательно, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1 000 000руб. 00коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, подлежат взысканию за период с 07.07.2022г. по дату фактической оплаты долга.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395, 715, 1102 ГК РФ, ст. ст. 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская строительная организация» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой индустрия» (ИНН <***>) 1 000 000руб. 00коп. неосновательного обогащения и 22 915руб. 32коп. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковская строительная организация» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой индустрия» (ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 1 000 000руб. 00коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 07.07.2022г. по дату фактической оплаты долга.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья А.Г. Авагимян