Резолютивная часть решения от 29 января 2025 г. по делу № А84-10537/2024Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А84-10537/2024 30 января 2025 г. г. Севастополь Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя Исковые требования по заявлению от 06.09.2024 № 7011/03-05-02-0109/02/24 в части требований о взыскании суммы неустойки удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Смартстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва) в пользу Государственного казённого учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь) сумму неустойки в размере 9 803 969 (Девять миллионов восемьсот три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 98 копеек. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Смартстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 40 787 рублей 62 копейки (Сорок тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 62 копейки). Код доступа к материалам дела: Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя. Судья Р.А. Ражков Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:государственное казённое учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "СМАРТСТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Ражков Р.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
