Резолютивная часть решения от 23 ноября 2023 г. по делу № А40-199222/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1570272_37683298 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-199222/23-141-1569 г. Москва 23 ноября 2023 года Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел дело по иску ООО «ПЭТРУСКо» (ИНН <***>) ООО «Строительная компания высота» (ИНН <***>) о взыскании 2 271 920руб. 15коп. В судебное заседание явились: от истца – ФИО2 по доверенности от 19.09.2023г., от ответчика – не явился, извещен, Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания высота» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПЭТРУСКо» (ИНН <***>) 3 927 895руб. 87коп. неустойки и 40 360руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания высота» (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПЭТРУСКо» (ИНН <***>) неустойку, начисленную на 17 518 862руб. 05коп. в размере 1/300 ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки за период с 24.11.2023г. по дату фактической оплаты долга, но не более 23 227 757руб. 45коп. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания высота» (ИНН <***>) в доход Федерального бюджета РФ 2 279руб. 00коп. госпошлины. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья А.Г. Авагимян Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ПЭТРУСКо" (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЫСОТА" (подробнее)Судьи дела:Авагимян А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
