СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 октября 2018 г. по делу № А18-367/2018

Арбитражный суд Республики Ингушетия (АС Республики Ингушетия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

2_223048

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А18-367/18
город Назрань
22 октября 2018 года.
Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шадиевым М.Х., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, к Обществу с ограниченной ответственности «Гарант-Строй» (ОГРН: 1040600380732; ИНН: 0607002376), о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту, при участии: от истца- не явились (уведомлены), от ответчика- не явились (уведомлены),

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» (ОГРН: 1040600380732; ИНН: 0607002376) в пользу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (ОГРН 1140608000060, ИНН 0608026500 0601021407) за нарушение срока выполнения работ неустойку по государственному контракту № 04/16-ФЦП от 30.06.2016 г. в размере 280 914 825 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере – 200 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия (изготовления в полном объеме).

Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд Республики Ингушетия.

Судья Гелисханова Р.З.