Резолютивная часть решения от 2 апреля 2019 г. по делу № А67-11832/2018

98_1182258

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-11832/2018 03.04.2019

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной,

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная больница» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное предприятие-95» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 186 486,24 руб.

и встречному исковому заявлению закрытого акционерного общества «Строительно- монтажное предприятие-95» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чаинская районная больница» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 322 847,08 руб., при участии в заседании:

от областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная больница» – представителя ФИО2 по доверенности от 21.12.2018 № 70АА 1248141,

от закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное предприятие-95» – представителей ФИО3 по доверенности от 26.06.2018, ФИО4 по доверенности от 18.03.2019, А.А. Литвинас по доверенности от 03.12.2018,

руководствуясь статьями 49, 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

принять отказ областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная больница» от иска в части требования о взыскании штрафа в размере 130 174,80 руб.; производство по делу в указанной части прекратить.

Принять отказ закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное предприятие-95» от встречных исковых требований в части взыскания неустойки за период с 12.09.2018 по 15.11.2018 в размере 21 099,17 руб., производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное предприятие95» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная больница» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 56 311,44 руб., а также 1 991 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 58 302,44 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований о взыскании задолженности в размере 1 301 747,91 руб. отказать.

Возвратить областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чаинская районная больница» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 4 631 руб., уплаченных в качестве государственной пошлины по платежному поручению № 6021 от 26.09.2018.

Возвратить закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное предприятие95» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 418 руб., уплаченных в качестве государственной пошлины по платежному поручению № 206 от 09.11.2018.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Н.Н. Какушкина