Резолютивная часть решения от 22 июля 2020 г. по делу № А33-3110/2020Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1189/2020-184414(1) 22 июля 2020 года по делу А33-3110/2020 Красноярск 22 июля 2020 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительное Монтажное Управление № 7" (ИНН <***>, ОГРН <***>, п. Солонцы Емельяновского района Красноярского края) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Красноярск Техно Сервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 613 521 руб. 55 коп. основного долга, 2 800 503 руб. 61 коп. неустойки за период с 04.12.2017 по 27.12.2019, взыскать неустойку с 28.12.2019, начислять на сумму долга по ставке 0,2% за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств по оплате основного долга, а также 40 070 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Красноярск Техно Сервис" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 3 556 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 22.01.2020 № 147. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья С.А. Красовская Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО "КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительное Монтажное Управление №7" (подробнее)Судьи дела:Красовская С.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
