Резолютивная часть решения от 19 августа 2021 г. по делу № А73-9367/2021

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-9367/2021
г. Хабаровск
19 августа 2021 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Градъ Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680013, <...>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 318272400002409, ИНН <***>)

о взыскании 703 540 руб. 24 коп.,

Руководствуясь статьями 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Градъ сервис» неосновательное обогащение в размере 206 923 руб. 60 коп., неустойку за нарушение срока возврата аванса в размере 2 069 руб. 24 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 261 758 руб. 35 коп., всего 470 751 руб. 19 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 423 рубля.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Градъ сервис» пеню за каждый день просрочки возврата аванса, начиная с 22.06.2021 в размере 0,1% от суммы невозвращенного аванса, исходя из суммы аванса 206 923 руб. 60 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья А.Ю. Милосердова