СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 сентября 2023 г. по делу № А08-4716/2023

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_5003939

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-4716/2023
г. Белгород
26 сентября 2023 года
Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Танделовой З. М.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видео записи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН1033109209320)

к ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки в размере 49 766,59 руб., об обязании устранить замечания по муниципальному контракту,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, доверенность № 1 от 01.06.2022, диплом; от ответчика: не явился, извещён надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворит полностью..

Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН1033109209320) неустойку за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 05.07.2022 № 156 на выполнение работы по устройству уличного освещения ул. Богатырская, с. Готовье за период с 03.10.2022 по 13.12.2022 в размере 49 766,59 руб.

Обязать ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» устранить замечания по муниципальному контракту № 156 по выполнению работ по устройству уличного освещения ул. Богатырская, с. Готовье в течение 30-тикалендарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области, а именно: установить щит управления уличным освещением «Гелиос» но ул. Богатырская, с. Готовье Старооскольского городского округа.

Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Танделова З. М.