Резолютивная часть решения от 21 октября 2024 г. по делу № А76-32129/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-32129/2022
г. Челябинск
21 октября 2024 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Старкова Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гулькиной В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания», ОГРН 1047424529635, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «СТ», ОГРН 1187456054763, г. Челябинск о взыскании неустойки в размере 156 250 руб. 14 коп.,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СТ», ОГРН <***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания», ОГРН <***>, г. Челябинск, о взыскании задолженности в размере 1 720 760 руб. 35 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства», ОГРН <***>, индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП <***>,

при участии в судебном заседании:

представителей ООО «СТ»: ФИО2, действующего на основании доверенности от 01.03.2023, представлен паспорт; ФИО3, директора, представлен паспорт, выписка;

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания» неустойку в размере 52 083 руб. 38 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 5 687 руб. 50 коп.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ» задолженность в размере 1 720 760 руб. 35 коп., а также 30 207 руб. 60 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести взаимозачет первоначальных и встречных исковых требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ» денежные средства в размере 1 668 676 руб. 97 коп., а также 30 207 руб. 60 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 5 687 руб. 50 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Ю.В. Старкова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.