Резолютивная часть решения от 18 декабря 2024 г. по делу № А12-24860/2024Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Волгоград «19» декабря 2024 года Дело № А12-24860/2024 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Мицкевич Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО1, без использования средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ИнвестСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400074, Волгоградская обл., г Волгоград, ул. Баррикадная, д. 17, офис 106) к обществу с ограниченной ответственностью «Вега Трейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400078, Волгоградская обл., <...>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 372 298 руб. 34 коп., а также 5 415 796 руб. 80 коп. в качестве неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 20/01-22 от 20.01.2022 за период с 01.01.2023 по 02.02.2024 (уточненные исковые требования в порядке статьи 49 АПК РФ), при участии в судебном заседании: от истца – не явились, извещен; от ответчика – не явились, извещен; Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 156, 167-170, 176, АПК РФ, суд, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вега Трейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400078, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ИнвестСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400074, <...>) неосновательное обогащение в размере 372 298 руб. 34 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору № 20/01-22 от 20.01.2022 за период с 01.01.2023 по 02.02.2024 в размере 5 415 796 руб. 80 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 446 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вега Трейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400078, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 33 494 руб. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области. Решение в полном объеме будет изготовлено в течение десяти рабочих дней. Судья Е.С. Мицкевич Суд:АС Волгоградской области (подробнее)Истцы:ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТСТРОЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "Вега Трейд" (подробнее)Судьи дела:Мицкевич Е.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |