Резолютивная часть решения от 21 апреля 2025 г. по делу № А41-28506/2024

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-28506/24
22 апреля 2025 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по первоначальному исковому заявлению ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа за одностороннее расторжение договора, взыскании договорной неустойки (штрафов, пени) по договору подряда № 2/4/1771/ПСМР/12112020 от 12.11.2020 в размере 15 928 120,30 руб.,

по встречному иску ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании долга в размере 9 374 154 руб. 25 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.01.2023 по 02.07.2024 в размере 741 736 руб. 36 коп., с последующим начислением процентов по день фактической оплаты долга по договору подряда № 09/3/1771/ГСТ/СМР/052023 от 10.05.2023.

при участии в судебном заседании:

Истец: представитель истца по первоначальному иску (представитель ответчика по встречному иску) – ФИО1 ,представлена доверенность б/н от 29 мая 2024 г. со сроком действия – 3 года. Представлено удостоверение адвоката № 7118.

Ответчик: представитель ответчика по первоначальному иску (представитель истца по встречному иску) не явился, извещен (согласно информации полученной АО «Почта России»).

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) по договору подряда № 2/4/1771/ПСМР/12112020 от 12.11.2020 штраф в размере 12 719 869 руб. 54 коп., неустойку в размере 7 854 630 руб. 84 коп., неосновательное обогащение в размере 15 727 676 руб. 45 коп. расходы по уплате государственной пошлины в размере 102 641 руб. 00 коп.

Взыскать с ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 97 359 руб. 00 коп.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) по договору № 09/3/1771/ГСТ/СМР/052023 от 10.05.2023 задолженность в размере 9 374 154 руб. 25 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.01.2023 по 02.07.2024 в размере 741 736 руб. 36 коп., с 03.07.2024г. проценты, начисленные по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующие в соответствующие периоды.

Взыскать с ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 73 579 руб. 00 коп.

Произвести зачет в части требований.

Взыскать с ООО "ПРЕМЬЕРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ГАЗСВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 26 186 286 руб. 22 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 102 641 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова