СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 августа 2023 г. по делу № А17-10964/2022

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

384/2023-69763(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А17-10964/2022
г. Иваново
04 августа 2023 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рудаковой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОМ» (ИНН: 3305799577, ОГРН: 1193328001900) к муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа Шуя» (ИНН: 3706023090, ОГРН: 1153702026840) о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ по муниципальному контракту и судебных расходов по уплате госпошлины,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства городского округа Шуя» (ИНН: 3706023090) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОМ» (ИНН: 3305799577) неустойку за просрочку оплаты работ за период с 13.08.2020 по 31.03.2022 в размере 135 108 рублей 29 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 053 рубля.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания ОМ» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 1 712 рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Судья Д а т а 2 5 . 0 4 . 2 0 2 3 4 : 3 8 : 0 0 ФИО1

Кому выдана ФИО1