Резолютивная часть решения от 13 мая 2021 г. по делу № А12-32467/2020

Арбитражный суд Волгоградской области Именем Российс кой Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«13» мая 2021 года Дело № А12-32467/2020 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский композитный завод» (ОГРН: 1163443057360, ИНН: 3459068016) к муниципальному учреждению коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН: 1033400473897, ИНН: 3444070252) о внесении изменений в муниципальный контракт и по иску муниципального учреждения коммунально- дорожного строительства, ремонта и содержания к обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградский композитный завод» о взыскании неустойки за нарушение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский композитный завод» (ОГРН: 1163443057360, ИНН: 3459068016) к муниципальному учреждению коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН: 1033400473897, ИНН: 3444070252) о внесении изменений в муниципальный контракт отказать.

Иск муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский композитный завод» (ОГРН: 1163443057360, ИНН: 3459068016) в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания неустойку в размере 204 837,84 коп. В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский композитный завод» (ОГРН: 1163443057360, ИНН: 3459068016) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 194 руб.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Попова Т.В.

Электронная подпись действительна.

Код доступа к материалам дела и оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 07.10.2020 7:12:14Кому выдана Попова Татьяна Владимировна