Резолютивная часть решения от 6 августа 2021 г. по делу № А58-4171/2021




Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А58-4171/2021
06 августа 2021 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Пихтовой А.В. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Тобул" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 115 230,44 руб.,

без вызова сторон.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тобул" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН <***>, ОГРН <***>) 144 472 рубля 08 копеек суммы пени за просрочку исполнения обязательств, 970 758 рублей 36 копеек суммы штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе:

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 30 июля 2018 года №0816300013218000039-0521751-01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 30 июля 2018 года №0816300013218000041 -0521751-01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 30 июля 2018 года №0816300013218000042-0521751 -01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 30 июля 2018 года №0816300013218000043-0521751-01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному кон факту от 30 июля 2018 года №0816300013218000044-0521751-01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 31.08.2019 по 17.12.2019 в размере 9 411 руб. 37 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 30 июля 2018 года №0816300013218000045-0521751-01;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 04 октября 2018 года №0816300013218000069-0521751 -02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 03 октября 2018 года №0816300013218000070-0521751 -02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 03 октября 2018 года №0816300013218000071 -0521751 -02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контрасту от 03 октября 2018 года №0816300013218000072-0521751-02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 03 октября 2018 года №0816300013218000073-0521751 -02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. но муниципальному контракту от 03 октября 2018 года №0816300013218000074-0521751 -02;

- пени за просрочку исполнения обязательств за период с 02.08.2019 по 17.12.2019 в размере 12 571 руб. 98 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 74 673 руб. 72 коп. по муниципальному контракту от 03 октября 2018 года №0816300013218000075-0521751 -02.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тобул" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 24 152 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Судья А.В. Пихтова



Суд:

АС Республики Саха (подробнее)

Истцы:

Муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (подробнее)

Ответчики:

ООО "ТОБУЛ" (подробнее)