Резолютивная часть решения от 28 мая 2019 г. по делу № А63-23968/2018

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-23968/2018
г. Ставрополь
28 мая 2019 года

00 (месАяцрб) и2т0р0а ж гн.ы й суд Ставропольского края в составе судьи Говоруна А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Абдуллаевой Э.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1082635013450,

к государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск Кировского района Ставропольского края, ОГРН 1022602222510,

о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.08.2016 № МДХ/16/ркс-28,

при участии: от истца – Соколец М.А. по доверенности от 14.12.2018 № 01-14/10822, от ответчика - Щурий Д.Н. по доверенности от 25.05.2017.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


иск удовлетворить.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск Кировского района Ставропольского края, ОГРН 1022602222510, в пользу министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1082635013450, 27 764 907,89 рублей неустойки.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск Кировского района Ставропольского края, ОГРН 1022602222510 в доход федерального бюджета 161 824 рубля госпошлины.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Говорун



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (подробнее)

Ответчики:

ГУП СК "Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление" (подробнее)

Судьи дела:

Говорун А.А. (судья)