Решение от 21 мая 2019 г. по делу № А71-4304/2019




АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


резолютивная часть

Дело № А71-4304/2019
г. Ижевск
21 мая 2019 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н. рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» (ул. Ленинградское шоссе, д. 21, эт.под.пом 5, ком. 2В, Москва, 125171, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 178 687 рублей 40 копеек штрафной неустойки по договору субподряда от 31.10.2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:


в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» об уменьшении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» (ул. Ленинградское шоссе, д. 21, эт.под.пом 5, ком. 2В, Москва, 125171, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №8» (ул. Пушкинская, д. 148, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 178 687 рублей 40 копеек штрафной неустойки по договору субподряда от 31.10.2018, а также 6 361 рубль в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Удмуртской Республики в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья А.Н. Березина



Суд:

АС Удмуртской Республики (подробнее)

Истцы:

ФГУП "Главное военно-строительное управление №8" "ГВСУ №8" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СИБИРЬДОРСТРОЙ" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ