Решение от 5 августа 2020 г. по делу № А32-49691/2019

Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации


Решение

г. КраснодарДело № А32-49691/2019

Резолютивная часть решения объявлена 29.07.2020 г.

Полный текст решения изготовлен 05.08.2020 г.

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Гречко О.А.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело на основании искового заявления

Администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (353040 Краснодарский край район Белоглинский село Белая глинаулица ФИО1 60 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2005, ИНН: <***>, КПП: 232601001)

к ООО «Форвард» (Общество с ограниченной ответственностью "Форвард" 352900 <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2014, ИНН: <***>, КПП: 237201001)

о взыскании неустойки в размере 5 905 руб. 47 коп. за период с 02.08.2018 г. по 27.08.2019 г., неустойки в размере 250 998 руб. 15 коп. за период с 01.09.2018 г. по 02.07.2019 г., неустойку в размере 765 151 руб. 77 коп. за период с 03.12.2018 г. по 25.12.2019 г. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 138 руб. (общая сумма 1 022 055 руб. 39 коп.)

при участии:

истец: ФИО2 дов. от 13.12.2018 г.

установил:

Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к ООО «Форвард» о взыскании неустойки в размере 5 905 руб. 47 коп. за период с 02.08.2018 г. по 27.08.2019 г., неустойку в размере 250 998 руб. 15 коп. за период с 01.09.2018 г. по 02.07.2019 г., неустойку в размере 765 151 руб. 77 коп. за период с 03.12.2018 г. по 25.12.2019 г. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 138 руб. (общая сумма 1 022 055 руб. 39 коп.)

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не выполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, за нарушение сроков выполнения работ подлежит взысканию неустойка.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, пояснений в отношении обстоятельств спора не дал, сумму иска по существу не оспорил, отзыв на исковое заявление в соответствии с требованиями части 1 статьи 131 АПК РФ, в материалы дела не представил.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, оценив их в совокупности в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.

Между администрацией Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и ООО «Форвард» заключен муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд № 0318300017818000004-0129121-01 от 28 мая 2018 г. "

В соответствии с условиями контракта Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению строительства объекта капитального строительства: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Железнодорожной, 137в в с. Белая Глина»

Контрактом установлена стоимость работ и срок выполнения работ с 28 мая 2018 г. по 03 декабря 2019 г.

В соответствии с пунктом 5.17. контракта ответчик обязался выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту, следующие виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, включенных Заказчиком в документацию о закупке в соответствии с Видами работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570, в совокупном стоимостном выражении составляющие не менее 15 процентов цены настоящего Контракта, согласно Приложения №6 Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно (в соответствии с Постановлением Правительства №570).

Цена контракта составляет 23 385 383,00 руб.

Контракт ответчиком не исполнен, работы в срок не выполнены.

Истцом произведен расчет неустойки, за просрочку в выполнении работ.

В порядке досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием об оплате неустойки.

Неисполнение данного требования послужило истцу основанием для обращения в суд с иском по настоящему делу.

Из материалов дела следует, что сложившиеся между сторонами правоотношения по своей правовой природе и содержанию обязательств относятся к категории договоров подряда, правовое регулирование которых осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Работы не выполнены ответчиком.

Данное обстоятельство им не опровергнуто.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 5 905 руб. 47 коп. за период с 02.08.2018 г. по 27.08.2019 г., неустойку в размере 250 998 руб. 15 коп. за период с 01.09.2018 г. по 02.07.2019 г., неустойку в размере 765 151 руб. 77 коп. за период с 03.12.2018 г. по 25.12.2019 г.

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом: 7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней); 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Размер ставки рефинансирования устанавливается указаниями ЦБ РФ.

Расчет задолженности по пене судом проверен и признан арифметически верным.

1. По этапу контракта работы по Монтажу стен, перегородок и устройству фундаментов должны быть выполнены 02.08.2018г. Работы выполнены подрядчиком 27 августа 2019 года, то есть с просрочкой исполнения обязательств.

За период с 02 августа 2018 года по 27 августа 2019 года количество дней просрочки составляет 390 (триста девяносто) дней.

Период для начисления пени: с 02 августа по 13 августа 2018 года (11 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 27.08.2019 г. составляет 7,25 % годовых.

Цена этапа контракта: 1643538 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 1 201 495,00 руб. (КС-2 № 2 от 23.07.2018)

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(1643538 руб. — 1201495 руб.) х 7.25% х 1 / 300 х 12 = 1281.9247 руб.

Период для начисления пени: с 14 августа 2018 по 27 августа 2019 года (379 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 27.08.2019 г. составляет 7,25 % годовых.

Цена этапа контракта: 1643538 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 1593058 руб. (КС-2 № 2 от 23.07.2018, КС-2 № 3 от 13.08.2018)

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(1643538 руб. — 1593058 руб.) х 7.25% х 1 / 300 х 379 = 4623.5473 руб.

Итого размер пени составляет: 5905,47 руб. (полное исполнение этапа контракта на основании КС-2 № 16 от 27.08.2019г. сумма 50480 руб.)

2. По этапу контракта работы по Монтажу ограждающих конструкций

стен должны быть выполнены 31.08.2018г. Работы выполнены подрядчиком 02 июля 2019 года, то есть с просрочкой исполнения обязательств.

За период с 01 сентября 2018 года по 02 июля 2019 года количество дней просрочки составляет 305 (триста пять) дней.

Период для начисления пени: с 01 сентября 2018 по 02 июля 2019 года (305 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 02.07.2019 г. составляет 7,5 % годовых.

Цена этапа контракта: 3291779 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 0,00 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042: (3291779 руб. — 0 руб.) х 7.5% х 1 / 300 х 305 = 250998.1488 руб.

Итого размер пени составляет: 250998,15 руб. (КС-2 № 11 от 19.07.2018)

3. Период для начисления пени: с 03 декабря 2018 по 20 декабря 2018 года (17 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 11740728,00 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042: (23385383 руб. — 11740728 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 17 = 42891.15 руб.;

Период для начисления пени: с 21 декабря 2018 по 11 апреля 2019 года (112 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 13425723,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 13425723.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 112 = 241687.75 руб.;

Период для начисления пени: с 12 апреля 2019 по 23 июля 2019 года (103 дня). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 13731941,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 13731941.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 103 = 215432.6437 руб.;

Период для начисления пени: с 24 июля 2019 по 27 августа 2019 года (35 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 14196407,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 14196407.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 35 = 69683.0668 руб.;

Период для начисления пени: с 28 августа 2019 по 02 декабря 2019 года (97 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 15836201,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 15836201.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 97 = 158658.6383 руб.;

Период для начисления пени: с 03 декабря 2019 по 16 декабря 2019 года (14 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 16001065,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 16001065.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 14 = 22399.0974 руб.;

Период для начисления пени: с 17 декабря 2019 по 25 декабря 2019 года (9 дней). Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 25.12.2019 г. составляет 6,5 % годовых.

Цена контракта: 23385383,00 руб.

Сумма, пропорциональная исполненной части контракта в день просрочки: 16001065,16 руб.

Расчет пени согласно пункту 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042:

(23385383 руб. — 16001065.16 руб.) х 6.5% х 1 / 300 х 9 = 14399.4198.

Итого размер пени составляет: 765151,77 руб. Ставка истцом применена обоснованно, в размере, действующем на дату фактического исполнения обязательства, т.к. устранена неопределенность в дате выполнения работ.

Доказательств оплаты ответчиком пени суду не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), следовательно, требования истца в части пени обоснованы.

Таким образом, исковые требования о взыскании пени размере 5 905 руб. 47 коп. за период с 02.08.2018 г. по 27.08.2019 г., неустойки в размере 250 998 руб. 15 коп. за период с 01.09.2018 г. по 02.07.2019 г., неустойки в размере 765 151 руб. 77 коп. за период с 03.12.2018 г. по 25.12.2019 г. подлежат удовлетворению на основании ст. 330 ГК РФ.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

При таких обстоятельствах, с учетом ст.ст. 333.17, 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым оплату госпошлины отнести на ответчика.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Взыскать с ООО «Форвард» в пользу Администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района неустойку в размере 1022055 руб. 39 коп.

Взыскать с ООО «Форвард» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 23221 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.А. Гречко