Резолютивная часть решения от 5 октября 2020 г. по делу № А40-117235/2020

900000999_26666529

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-117235/20-23-796
05 октября 2020 года
город Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Гамулина А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства»

к ООО «ЭПРМ»

о взыскании задолженности за август 2020 года в размере 577 600 руб., неустойки в размере 4 030 208 руб. 12 коп., процентов в размере 24 216 руб. 59 коп.,

при участии: от истца – ФИО2 (доверенность от 30.12.2019г.), от ответчика – ФИО3 (доверенность от 21.08.2020г.),

Р Е Ш И Л:

Принять частичный отказ от иска и прекратить производство по делу в части требований о взыскании задолженности в размере 577 600 руб., процентов в размере 24 216 руб. 59 коп.

Взыскать с ООО «ЭПРМ» (ОГРН <***>, 117105, <...>,) в пользу ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» (ОГРН <***>, 117152, <...>) неустойку в размере 403 020 руб. 81 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 49 430 руб.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Возвратить ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 906 руб., перечисленную платежным поручением № 1843 от 29.06.2020.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.А. Гамулин