Резолютивная часть решения от 22 июля 2019 г. по делу № А53-3541/2019

10410_5903419

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-3541/19
22 июля 2019 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> НН <***> к Муниципальному казенному учреждению «ДИСОТИ» ОГРН <***> ИНН <***>, Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения г. Ростова-на-Дону ОГРН <***> ИНН <***> о взыскании 178 948,73 руб. (уточненные требования)

встречный иск Муниципального казенного учреждения «ДИСОТИ» ОГРН <***> ИНН <***> к обществу с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> НН <***> о взыскании 2 043 321,20 руб. (уточненные требования)

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По иску:

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> ИНН <***> неустойку в размере 178 948,73 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 368 руб.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств у муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>) взыскание произвести с Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> ИНН <***> из федерального бюджета 2 450 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению № 23 от 23.01.2019.

По встречному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН 1156196052231 ИНН 6163141792 в пользу муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ОГРН 1096164006971, ИНН 6164294858 неустойку в размере 1 723,51 руб.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> ИНН <***> в доход федерального бюджета 28,02 руб. государственной пошлины.

Произвести зачет встречных требований.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН <***> ИНН <***> сумму 183 593,22 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Д.Г. Танова