Резолютивная часть решения от 16 января 2024 г. по делу № А74-3726/2023

100195_2726787


АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-3726/2023
16 января 2024 года
г. Абакан


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании исполнить условия договора от 13.10.2021 № 20.1900.3129.21 об осуществлении технологического присоединения, взыскании 75 044 руб. неустойки.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 13.10.2021 № 20.1900.3129.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, 6,0 км на северо-запад от с.Очуры, кадастровый номер земельного участка 19:04:050302:169, а именно:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством,

- выполнить строительство ЛЭП-10 кв от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. <***> до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. в соответствии с проектом,

- выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности в соответствии с проектом,

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств истца,

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 30 020 (тридцать тысяч двадцать) руб. 96 коп. неустойки.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход федерального бюджета 8000 (восемь тысяч) руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья Чумаченко Т.В.