Резолютивная часть решения от 24 декабря 2021 г. по делу № А58-7971/2021

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7971/2021
24 декабря 2021 года
город Якутск




Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Ивашина Д.И., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению акционерного общества "Ленское объединенное речное пароходство" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "НОВАКОМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 7 016 701,39 руб., без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НОВАКОМ" (далее - ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки от 17.05.2021 № 64/П/ЛОРП в размере 7 016 701,39 руб., из них основной долг в размере 6 493 094,08 руб., пени в размере 523 607,31 руб. за период с 21.05.2021 по 10.11.2021 и далее по день фактической оплаты основного долга; расходов по уплате государственной пошлины в размере 58 084 руб.

Пунктом 3 дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2021 к договору поставки от 17.05.2021 № 64/П/ЛОРП предусмотрено, что ответчик уплачивает истцу в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора аванс в размере 30 % от общей стоимости договора, которая составляет согласно п. 2 того же дополнительного соглашения 12 127 881,60 руб., далее до 30.08.2021 (включая указанную дату) ответчик уплачивает истцу 4 000 000 руб.; до 15.09.2021 (включая указанную дату) - 4 493 094,08 руб.

Ответчик уплатил истцу 3 634 787,52 руб. платежным поручением от 25.06.2021 № 300 и 2 000 000 руб. платежным поручением от 31.08.2021 № 430.

Размер основного долга с учетом произведенных оплат составил 6 493 094,08 руб.

Пунктом 3.5 договора поставки от 17.05.2021 № 64/П/ЛОРП пени установлены в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Суд считает, что истец неверно определил дату начала начисления пени.

Как следует из данного расчета, истец начислил пени на авансовый платеж в размере 3 634 787,52 руб. за период с 21.05.2021 по 27.06.2021.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ № 310-ЭС17-11570 от 19.01.2018 по делу № А62-434/2016, уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон. Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа не имеется и в пункте 17 заключенного между сторонами договора. С учетом изложенного положения названного пункта договора подлежали истолкованию в пользу заказчика услуг как не допускающие начисление неустойки на авансовые платежи.

Из условий договора поставки от 17.05.2021 № 64/П/ЛОРП не следует, что стороны пришли к явно выраженному соглашению о возможности начисления неустойки на авансовый платеж.

Как следует из материалов дела, товар был передан ответчику согласно актов и дорожных ведомостей на сумму 12 127 881,60 руб., из них 28.06.2021 на сумму 4 351 968 руб. и 1 202 256 руб.; 02.07.20221 на сумму 1 224 115,20 руб.; 03.07.2021 на сумму 4 322 160 руб. и 1 027 382,40 руб.

В указанных обстоятельствах суд считает, что право на начисление неустойки возникло бы у истца только после передачи товара, т.е. начиная с 29.06.2021; но с учетом того, что истец 25.06.2021 оплатил аванс в размере 3 634 787,52 руб., то право на начисление неустойки возникло после просрочки в уплате следующего платежа на сумму 4 000 000 руб., т.е. с 31.08.2020.

На основании изложенного судом произведен самостоятельный расчет неустойки, размер которой составил 397 613,27 руб. за период с 31.08.2021 по 10.11.2021.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований и на основании ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 57 041 руб.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НОВАКОМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Ленское объединенное речное пароходство" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору поставки от 17.05.2021 № 64/П/ЛОРП в размере 6 890 797,35 руб., из них основной долг в размере 6 493 094,08 руб., пени в размере 397 613,27 руб. за период с 31.08.2021 по 10.11.2021 и далее по день фактической оплаты основного долга; расходы по уплате государственной пошлины в размере 57 041 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).


Судья Д.И. Ивашин