Резолютивная часть решения от 10 сентября 2024 г. по делу № А41-29271/2023

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-29271/23
11 сентября 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по по первоначальному исковому заявлению ФГКУ "4 ЦЗЗ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ООО "БС-АКТИО" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

третье лицо: ФГКУ "ЦЭО ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ" о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 23.11.2021 № 39-21 в размере 26 773 316 рублей 78 копеек,

по встречному исковому заявлению м ООО «БС-АКТИО» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ФКУ "4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) ООО СК "БЕТТА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о признании отказа государственного заказчика произвести списание неустойки незаконным, произвести списание неустойки в размере 1 621 381 руб. 56 коп. по государственному контракту № 39-21 от 25.11.2021г., признать периоды просрочки по контракту по вине заказчика,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, заявлению

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Во встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова