СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 сентября 2023 г. по делу № А57-33304/2022

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

487/2023-259583(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-33304/2022
город Саратов
22 сентября 2023 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СД Атриум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договорам субподряда (неотработанный аванс):

- по договору № 1921 187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/87 от 13.07.2021 в сумме 39 718 341 руб. 04 коп.,

- по договору № 1921187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/88 от 13.07.2021 в сумме в сумме 74 627 000 руб.,

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/89 от 13.07.2021 в сумме 10 215 787 руб. 36 коп.,

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/90 от 13.07.2021 в сумме 37 500 000 руб.,

- по договору № 1921 187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/91 от 13.07.2021 в сумме 119 264 514 руб. 96 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СД Атриум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку исполнения договоров:

- по договору № 1921187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/87 от 13.07.2021 за период с 27.07.2021 по 27.10.2022 в сумме 15 139 127 руб. 04коп.,

- по договору № 1921187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/88 от 13.07.2021 за период с 27.07.2021 по 27.10.2022 в сумме в сумме 21 401 410 руб. 34 коп.

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/89 от 13.07.2021 за период с 26.12.2021 по 27.10.2022 в сумме 3 026 228 руб. 80 коп.,

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/90 от 13.07.2021 за период с 26.12.2021 по 27.10.2022 в сумме 17 227 120 руб. 34 коп.,

- по договору № 1921187380142554164000000/M0-2019/I20/155-1/91 от 13.07.2021 за период с 27.07.2021 по 27.10.2022 в сумме 27 909 232 руб. 20 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СД Атриум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ

- по договору № 1921187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/87 от 13.07.2021 за период с 08.11.2022 по 13.09.2023 в сумме 2 586 588 руб. 95 коп.,

- по договору № 1921187380142554164000000/М0-2019/120/155-1/88 от 13.07.2021 за период с 08.11.2022 по 13.09.2023 в сумме в сумме 4 859 955 руб. 59 коп.,

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/89 от 13.07.2021 за период с 08.11.2022 по 13.09.2023 в сумме 665 285 руб. 66 коп.,

- по договору № 2022187381332554164000000/M0-2020/120/155-1/90 от 13.07.2021 за период с 08.11.2022 по 13.09.2023 в сумме 2 442 123 руб. 29 коп.,

- по договору № 1921187380142554164000000/M0-2019/I20/155-1/91 от 13.07.2021 за период с 08.11.2022 по 13.09.2023 в сумме 7 766 897 руб. 31 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СД Атриум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб.;

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СД Атриум» (ОГРН <***>, ИНН <***>) судебные расходы по оплате экспертизы в размере 128 174 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1