СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 сентября 2023 г. по делу № А51-14232/2023

Арбитражный суд Приморского края (АС Приморского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

5/2023-232089(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-14232/2023
г. Владивосток
28 сентября 2023 года
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Приморская ремонтно - строительная Дальневосточная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к государственному автономному учреждению здравоохранения "Краевой клинический кожно - венерологический диспансер" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об уменьшении неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Уменьшить подлежащую оплате обществом с ограниченной ответственностью "Приморская ремонтно - строительная Дальневосточная компания" в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевой клинический кожно - венерологический диспансер" неустойку за просрочку выполнения работ по договору по капитальному ремонту административного здания от 22.06.2022 № 14/22- ЭА до суммы, составляющей 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и установить ее размер в сумме 491 866 рублей 07 копеек.

Взыскать с государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевой клинический кожно - венерологический диспансер" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Приморская ремонтно - строительная Дальневосточная компания 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Плеханова Н.А.