СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 января 2019 г. по делу № А62-1630/2017

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

100128_510320

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 24.01.2019 Дело № А62-1630/2017

Арбитражный суд Смоленской области в составе:

председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола

судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества "Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала ПАО "МРСК

Центра" - "Смоленскэнерго" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительная

компания "ВЕЖ" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании до перерыва:

от истца – ФИО2, представителя по доверенности № Д-

СМ/01/62 от 01.06.2018, паспорт;

от ответчика – ФИО3, представителя по доверенности от

01.02.2018, паспорт,

после перерыва: от истца –ФИО4, представителя по

доверенности № Д-СМ/01/133 от 01.06.2018, паспорт;

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОГРН <***>; ИНН

6901067107) неустойку в размере 3 740 000 рублей, а также 55 182 рубля в возмещение судебных расходов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 528 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Л.А.Савчук