Резолютивная часть решения от 12 октября 2022 г. по делу № А46-9354/2022

579/2022-172641(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Омск № дела 12 октября 2022 года А46-9354/2022

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Кливера Е.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании с применением системы веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Экострой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 369 459 руб. 30 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Экострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» неустойку по договору № А 016-2020 от 11.08.2020 за период с 01.02.2021 по 31.01.2022 в размере 36 945 руб. 93 коп., а также судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 10 389 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Заявление о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг представителя в размере 24 400 руб. удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Экострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» судебные расходы на оплату юридических услуг представителя по делу № А46-9354/2022 в размере 2 000 руб.

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса


Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Е.П. Кливер

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.10.2021 2:19:46Кому выдана Кливер Евгений Петрович