Решение от 10 июня 2022 г. по делу № А40-47523/2022

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-47523/22-151-338
город Москва
10 июня 2022 года.
Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи К.В. Вольской

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД» (ОГРН 1027739057500)

к ответчику ООО ПКП «ИМПУЛЬС» (ОГРН 1037739033947)

о взыскании 33 359,09 руб..

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по договору №32110338605 от 29.06.2021 за период с 02.12.2021 по 10.01.2022в размере 33 359, 09 руб.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ.

В суд поступила апелляционная жалоба истца.

Ответчик представил в установленный судом срок отзыв на заявленные требования.

В ходе производства по делу, истцом заявлено ходатайство о:

- возвращении документов ответчика, поскольку они поступили за сроком, установленным судом для их представления.

Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение (ст. 228 АПК РФ).

Указанное заявление подлежит отклонению судом, поскольку крайний срок представления всех документов, установлен судом до 03.05.2022 (в соответствии с п. 6 определения суда от 21.03.2022).

Судом установлено, что сторонами документы представлены в установленный судом промежуток времени (11.04.2022-03.05.2022), в связи с чем, правовых оснований для удовлетворения ходатайства судом не усматривается.

Ответчиком заявлено ходатайство о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, которое не подлежит удовлетворению, на основании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 64 - 68, 70, 71, 75, 81, 110, 112, 121 - 124, п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 125, п. 9 ч. 1 ст. 126, 131, 132, 156, 167 - 171, 180, 181, 226 - 229 АПК РФ, подлежит отклонению судом, поскольку не мотивированна и не обоснована позиция по ходатайству, а также не представлены доказательства, подтверждающие обоснованность необходимого перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Исследовав все представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации» (ИНН 7734135124, ОГРН 1027739057500) (далее также – Предприятие, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «ИМПУЛЬС» (ИНН 7723014858, ОГРН 1037739033947) (далее также – Общество, ООО ПКП «ИМПУЛЬС», Подрядчик) 29.06.2021 заключен договор №32110338605 на работы по демонтажу кабелей связи для нужд Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Договор).

Общая протяженность подлежащих демонтажу по Договору кабелей связи КУ 1363-1 (инв.№ 21000002230) и КУ 1363-2 (инв.№ 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет – 16 698,20 метров, из них:

- кабель по телефонной канализации – 8 266,70 метров;

- кабель в грунте – 2 324,20 метров;

- кабель по коллекторам – 5 609,00 метров;

- кабель по мостам – 498,30 метров.

Протяженность подлежащих демонтажу кабелей связи и их наличие установлены на основании проведённого в 2020 году ответчиком ООО ПКП «ИМПУЛЬС» по договору № 32009482350 от 05.10.2020 обследования кабелей связи и разработанной рабочей документации ООО ПКП «ИМПУЛЬС» № 2020/042-0-ЛГ-2 от 2020 года на демонтаж кабелей КУ 1363-1 (инв.№ 21000002230) и КУ 1363-2 (инв.№ 21000002227) (прилагается к иску).

В соответствии с п. 1.4. Договора работы по Договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора (29.06.2021), то есть, не позднее 28.08.2021.

Демонтаж ответчиком всех указанных кабелей по Договору по состоянию на 31.08.2021 подтверждается следующими, представленными ответчиком истцу с целью получения полной оплаты по Договору, документами:

1)актом № 720 от 31.08.2021 сдачи-приемки выполненных работ по демонтажу коммуникаций общей протяженностью 412,00 метров, подписанным представителями ГБУ «Гормост», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

2)актом № 721 от 31.08.2021 сдачи-приемки выполненных работ по демонтажу коммуникаций общей протяженностью 86,30 метров, подписанным представителями ГБУ «Гормост», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

3)актом № 1106 от 20.08.2021 о выполнении работ по демонтажу кабельных линий - кабелей связи общей протяженностью 1530,00 метров, подписанным представителями АО «Москоллектор», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и утвержденного генеральным директором АО «Москоллектор» О.А. Панкратовым 20.08.2021;

4)актом № 1107 от 20.08.2021 о выполнении работ по демонтажу кабельных линий - кабелей связи общей протяженностью 4079,00 метров, подписанным представителями АО «Москоллектор», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и утвержденного генеральным директором АО «Москоллектор» О.А. Панкратовым 20.08.2021;

5)актом б/н о выполнении работ по демонтажу 27.08.2021 кабеля связи общей протяжённостью 2324,20 метров, подписанным представителями ООО ПКП «Импульс» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

6)ведомостью б/н от 22.07.2021 внешнего осмотра линейно-кабельных сооружений связи о демонтаже кабеля общей протяженностью 8266,70 метров, подписанной представителями ПАО МГТС и ООО ПКП «Импульс», без участия представителей ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В соответствии с п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение №1 к Договору) по окончании проведения работ по демонтажу кабелей связи Подрядчик передает Заказчику демонтированные кабели связи (лом) по акту приема-передачи, который подписывают Подрядчик и Заказчик.

Заказчик после получения от Подрядчика демонтированных кабелей (лома) передает их Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для дальнейшего вывоза лома (демонтированных кабелей связи) и его сдачи в специализированную организацию по рыночной стоимости лома цветных металлов (черных металлов), зафиксированной на день, предшествующий сдаче лома Подрядчиком.

Форма накладной на отпуск материалов на сторону (М-15), утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, содержит требование об указании в данной накладной наименования передаваемых от Заказчика Подрядчику материальных ценностей, единиц их измерения, количества, цены за единицу измерения, общей суммы стоимости передаваемых материальных ценностей.

Следовательно, в соответствии с условиями Договора, по окончании проведения работ по демонтажу кабелей связи, Заказчик передает Подрядчику материальные ценности (демонтированные кабели связи) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15), содержащей наименования содержащихся в демонтированных кабелях связи материальных ценностей (цветных и черных металлов), единиц их измерения, количества, цены за единицу измерения, общей суммы стоимости материальных ценностей.

В соответствии с п. 4.5. Договора после передачи от Заказчика к Подрядчику демонтированных кабелей связи (лома) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) по факту сдачи лома Подрядчик перечисляет денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика.

В соответствии с п. 4.8. Договора Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 7.3. Договора за каждый факт просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить Подрядчику, а Подрядчик в этом случае обязан оплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от Цены Договора.

В соответствии с п. 2.4. Договора Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также, требовать своевременного устранения выявленных недостатков (п. 2.4.1. Договора);

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчетных документов и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и условиями Договора (п. 2.4.3. Договора);

- отказаться от приемки результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе, в случае обнаружения неустранимых недостатков (п. 2.4.4. Договора).

Вес и стоимость материальных ценностей (меди и свинца) на дату демонтажа, находившихся в демонтированных ООО ПКП «Импульс» и подлежащих передаче от Подрядчика Заказчику по Договору для дальнейшего вывоза лома (демонтированного кабеля связи) и его сдачи в специализированную организацию, рассчитаны следующим образом.

При произведенных расчётах цена меди и свинца за тонну основана на цене продажи меди и свинца за одну тонну в долларах США с официального сайта Лондонской биржи металлов в открытом доступе в сети Интернет по состоянию на дату демонтажа кабеля (London Metal Exchange, https://www.lme.com).

Курс доллара США основан на официальных данных Центрального банка Российской Федерации с его официального сайта в открытом доступе в сети Интернет на дату демонтажа кабеля (https://cbr.ru).

ГОСТ 24641-81 - государственный стандарт СССР «Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия. Lead and aluminium sheaths for cables. Technical requirements» (ограничение срока действия данного стандарта снято Постановлением Госстандарта России от 24.03.1992 № 243. (ИУС № 6, 1992 год).

При расчётах применялись следующие обозначения: мм – миллиметр; м – метр; км – километр; кг – килограмм; м2 – квадратный метр; м3 – кубический метр; П – число Пи; руб. – российский рубль;$ - доллар США; L - длина кабеля; Рсв - плотность свинца; D - диаметр одной медной жилы; Dk - диаметр кабеля; Dбо - диаметр кабеля без оболочки; Sk - площадь сечения кабеля с оболочкой; Sбo - площадь сечения кабеля без оболочки; Sоб - площадь сечения оболочки кабеля;Р - удельный вес металла; V – объем металла; М – вес металла; К1 - коэффициент укрутки одной медной жилы в кабеле; К2 - коэффициент укрутки медных жил между собой в кабеле;

Лондонская биржа металлов, цены Лондонской биржи металлов (LME) - мирового центра торговли промышленными металлами выступают в качестве глобальной справочной цены в металлургической отрасли и в инвестиционных сообществах во всех странах.

Центральный Банк Российской Федерации – организация, которая устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю.

Согласно акту № 721 от 31.08.2021 сдачи-приёмки выполненных работ по демонтажу коммуникаций, подписанного представителями ГБУ «Гормост», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 07.07.2021 демонтирован кабель «ТЗГ 37х4х1,2» общей протяженностью 86,30 погонных метров из подтротуарного пространства моста автодорожного «Тушинский Восточный».

Наименования кабеля «ТЗГ 37х4х1,2» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 1,2 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук). Длина кабеля – L=0,0863 км = 86,30 м (метра).Удельный вес меди - Pм= 8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический). Диаметр одной медной жилы (D) = 1,2 мм = 0,0012 м (метра). Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0012 (м) х 0,0012 (м) / 4 = 0,0000011304 м2 (квадратного метра) (окургляем до 8 знака) = 0,00000113 м2. Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000113 м2 х 148 = 0,00016724 м2 (квадратного метра).

Объём меди в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = 0,00016724 (м2) х 86,30 (м) = 0,014432812 (м3) х 1,012 х 1,007 = 0,014708247784208 м3 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,01470825 м3.

Вес меди в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиною 86,30 метров (M) = V х P = 0,01470825 м3 х 8930 кг / м3 = 131,3446725 кг (округляем до 2 знака после запятой) =131,34 кг.

Стоимость меди в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиной 86,30 метров на дату демонтажа 07.07.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 07.07.2021 составляет 9451,50 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 07.07.2021 составляет 73,266 руб. за 1 $. Стоимость в рублях за 1000 кг меди составляет: 9451,50($) х 73,266 (руб.) = 692473,60 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 07.07.2021 составляет = 692 473,60 (руб.) / 1000 (кг) = 692,4736 руб.

Стоимость 131,34 кг меди на 07.07.2021 = 131,34 (кг) х 692,4736 (руб./кг) = 90949,482624 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 90 949,48 руб.

1.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиною 86,30 метров:

Внешний диаметр кабеля связи ТЗГ 37х4х1,2 Dk = 43 мм = 0,043 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,82 мм = 0,00182 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,043х0,043/4=0,001451465 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00145146 м2П (число Пи) =3,14Диаметр кабеля Dk=43 мм=0,043 м Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00182(м) - 0,00182(м) = 0,043(м)-0,00182(м)-0,00182(м)=0,03936 мПлощадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14*0,03936(м)*0,03936(м)/4=0,001216295 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00121629 м2Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,00145146(м2)-0,00121629(м2) = 0,00023517 м2 Длина кабеля L = 86,30 м Удельный вес свинца Рсв=11300 кг/м3 Объем свинца в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиной 86,30 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00023517 (м2) х 86,30 (м) = 0,020295171 м3 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,02029517 м3Вес свинца в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиной 86,30 м (Мсв)=Vсв х Рсв = 0,02029517 (м3) х 11300 (кг/м3) = 229,335421 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 229,33 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 07.07.2021 составляет 2 306,5 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 07.07.2021 составляет 73,266 руб. за 1 $ (https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To;=07.07.2021)

Стоимость 1000 кг свинца на 07.07.2021 Мсв=2 306,5 ($) х 73,266 (руб.) = 168 988,029 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 168 988,03 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 07.07.2021 = 168 988,03 руб. / 1000 кг = 168,98803 руб. / кг.

Стоимость 229,33 кг свинца на 07.07.2021 = 229,33 х 168,98803=38 754,0249199 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 38 754,02 руб.

1.3.Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 07.07.2021 кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиной 86,30 метра, составляет: стоимость 131,34 кг меди = 90 949,48 руб.; стоимость 229,33 кг свинца = 38 754,02 руб.; всего стоимость меди и свинца 90 949,48 руб. + 38 754,02 руб. = 129 703,50 руб.

2.Согласно акту № 720 от 31.08.2021 сдачи-приёмки выполненных работ по демонтажу коммуникаций, подписанному представителями ГБУ «Гормост», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 20.08.2021 демонтирован кабель КУ 1363 общей протяженностью 412 погонных метров из подтротуарного пространства путепровода автодорожного «Волоколамский-Рижский» ж.д.1

Номер кабеля КУ 1363, марка кабеля «ТЗГ 37х4х1,2» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 1,2 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук).

Длина кабеля L= 0,412 км = 412,00 м (метра).

Удельный вес меди – Pм=8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический).

Диаметр одной медной жилы (D) = 1,2 мм = 0,0012 м (метра).

Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0012 (м) х 0,0012 (м) / 4 = 0,0000011304 м2 (квадратного метра) (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00000113 м2.

Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000113(м2) х 148 (количество жил) = 0,00016724 м2 (квадратного метра).

2.1. Объём меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = S х L х К1 х К2 =0,00016724 (м2) х 412,00(м) х 1,012 х 1,007 = 0,07021782256192 м3 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,07021782 м3

Вес меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиною 412 метров (M) = 0,07021782 (м3) х 8930 (кг / м3) = 627,0451326 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 627,04 кг.

Стоимость меди в кабеле КМУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 412,00 метров на дату демонтажа 20.08.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 8922,00 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $. Стоимость в рублях за 1000 кг меди составляет: 8922,00$ х 74,1503 руб. = 661568,9766 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 661 568,98 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 20.08.2021 составляет = 661568,98/ 1000 = 661,56898 руб.

Стоимость 627,04 кг меди на 20.08.2021 = 627,04 (кг) х 661,56898 (руб. /кг) = 414830,2132192 (руб.) (округляем до 2 знака после запятой) = 414 830,21 руб.

2.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиною 412 метров:

Внешний диаметр кабеля связи ТЗГ 37х4х1,2 Dk= 43 мм=0,043 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,82 мм=0,00182 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,043х0,043/4=0,001451465 м2 (округляем до 8 знака после запятой)= 0,00145146 м2

П (число Пи) =3,14

Диаметр кабеля Dk=43 мм=0,043 м

Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00182 - 0,00182) = 0,043-0,00182 (м)-0,00182 (м)=0,03936 м

Площадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14*0,03936(м) *0,03936(м) /4=0,001216129536 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00121613 м2

Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,00145146 (м2) -0,00121613 (м2) =0,00023533 м2.

Длина кабеля L = 412,00 м

Удельный вес свинца Рсв=11300 кг/м3

Объем свинца в кабеле ТЗГ 37х4х1,2 длиной 412,00 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00023533 (м2) х 412,00 (м) = 0,09695596 м3

Вес свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 412,00 м (Мсв)=Vсв х Рсв = 00,09695596 (м3) х 11300 (кг/м3) = 1095,602348 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 1095,60 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 2467,50 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $ (https://cbr.ru)

Стоимость 1000 кг свинца Мсв=2467,50 ($) х 74,1503 (руб.) = 182965,86525 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 182 965,86 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 20.08.2021 = 182 965,86 (руб.) / 1000 (кг) = 182,96586 руб./кг.

Стоимость 1095,60 кг свинца на 20.08.2021 = 1095,60 (кг) х 182,96586 (руб./кг) = 200 457,396216 руб. (округление до 2 знака после запятой) = 200 457,40 руб.

2.3.Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 20.08.2021 кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 412,00 метра, составляет:

стоимость 627,04 кг меди = 414 830,21руб.;

стоимость 1095,60 кг свинца = 200 457,40 руб.;

всего стоимость меди и свинца 414 830,21 руб. + 200 457,40 руб. = 615 287,61 руб.

Согласно акту № 1106 от 20.08.2021 сдачи-приёмки выполненных работ по демонтажу коммуникаций, подписанному представителями АО «Москоллектор», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 20.08.2021 демонтирован кабель КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-34х4х1,2 общей протяженностью 1530,00 погонных метров в коллекторах «Больница МПС», «Покровско-Стрешневский» и «Пехотный».

Номер кабеля КУ-1363-37-4, марка кабеля «ТЗГ-37х4х1,2» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 1,2 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук).

Длина кабеля L = 1,53 км = 1530,00 м (метров).

Удельный вес меди Pм=8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический).

Диаметр одной медной жилы (D) = 1,2 мм = 0,0012 м (метра).

Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0012 (м) х 0,0012 (м) / 4 = 0,0000011304 м2 (квадратного метра) (окургляем до 8 знака после запятой) = 0,00000113 м2.

Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000113 х 148 = 0,00016724 м2 (квадратного метра).

3.1. Объём меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = S х L х К1 х К2 =0,00016724 (м2) х 1530,00 (м) х 1,012 х 1,007 = 0,2607603604848 м3 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,26076036 м3.

Вес меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 1530 метров (M) = 0,26076036 (м3) х 8930 (кг / м3) = 2 328,5900148 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 2328,59 кг.

Стоимость меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиной 1530,00 метров на дату демонтажа 20.08.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 8922,00 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $.

Стоимость в рублях за 1000 кг меди на 20.08.2021 составляет: 8922,00($) х 74,1503 (руб.) = 661568,9766 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 661568,98 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 20.08.2021 составляет = 661 568,98 (руб.)/1000 (кг) = 661,56898 руб./кг.

Стоимость 2328,59 кг меди на 20.08.2021 = 2328,59 (кг) х 661,56898 (руб./кг меди) = 1540522,9111382 (руб.) (округляем до 2 знака после запятой) = 1 540 522,91 руб.

3.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиною 1530,00 метров:

Внешний диаметр кабеля связи ТЗГ 37х4х1,2 Dk= 43 мм=0,043 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,82 мм=0,00182 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,043(м)х0,043(м)/4=0,001451465 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00145146 м2

П (число Пи) =3,14

Диаметр кабеля Dk=43 мм=0,043 м

Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00182 (м) - 0,00182(м)) = 0,043 (м)-0,00182(м)-0,00182(м)=0,03936 м

Площадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14*0,03936(м)*0,03936(м)/4=0,001216129536 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00121613 м2

Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,00145146 (м2)-0,00121613 (м2) = 0,00023533 м2

Длина кабеля L = 1530,00 м

Удельный вес свинца Рсв=11300 кг/м3

Объем свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 1530,00 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00023533 (м2) х 1530,00 (м) = 0,3600549 м3

Вес свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 1530,00 м (Мсв)=Vсв х Рсв = 0,3600549 (м3) х 11300 (кг/м3) = 4068,62037 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 4 068,62 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 2467,50 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $ (https://cbr.ru)

Стоимость 1000 кг свинца на 20.08.2021 Мсв=2467,50 ($) х 74,1503 (руб.) = 182965,86525 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 182965,86 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 20.08.2021 = 182965,86 (руб.) / 1000 (кг) = 182,96586 руб. / кг.

Стоимость 4068,62 кг свинца на 20.08.2021 = 4068,62 кг х 182,96586 руб./кг=744 418,5573132 руб. (округление до 2 знака после запятой) = 744 418,56 руб.

3.3.Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 20.08.2021 кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 1530,00 метра, составляет:

стоимость 2328,59 кг меди = 1 540 522,91 руб.;

стоимость 4068,62 кг свинца = 744 418,56 руб.;

всего стоимость меди и свинца 1 540 522,91 (руб.) + 744 418,56 (руб.) = 2 284 941,47 руб.

4.Согласно акту № 1107 от 20.08.2021 сдачи-приёмки выполненных работ по демонтажу коммуникаций, подписанному представителями АО «Москоллектор», ООО ПКП «Импульс», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 20.08.2021 демонтирован кабель КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 общей протяженностью 4079,00 погонных метров в коллекторах «Волоколамский», «Ленинградский-1».

Номер кабеля КУ-1363-37-4, марка кабеля «ТЗГ-37х4х1,2» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 1,2 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук).

Длина кабеля L – 4,079 км = 4079,00 м (метров).

Удельный вес меди – Pм=8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический).

Диаметр одной медной жилы (D) = 1,2 мм = 0,0012 м (метра).

Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0012 (м) х 0,0012 (м) / 4 = 0,0000011304 м2 (квадратного метра) (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00000113 м2

Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000113 (м2) х 148 (количество жил) = 0,00016724 м2 (квадратного метра).

4.1. Объём меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = S х L х К1 х К2 =0,00016724 м2 х 4079 х 1,012 х 1,007 = 0,69519052968464 м3 (округляем до 8 знака) = 0,69519052 м3.

Вес меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 4079,00 метров (M) = 0,69519052 (м3) х 8930 (кг / м3) = 6208,0513436 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 6208,05 кг.

Стоимость меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиной 4079,00 метров на дату демонтажа 20.08.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 8922,00 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $. Стоимость в рублях за 1000 кг меди составляет: 8922,00($) х 74,1503 (руб.) = 661568,9766 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 661568,98 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 20.08.2021 составляет = 661 568,98(руб.) / 1000(кг) = 661,56898 руб.

Стоимость 6208,05 кг меди на 20.08.2021 = 6208,05 (кг) х 661,56898 (руб. /кг) = 4 107 053,306289 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 4 107 053,31 руб.

4.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 4079,00 метров:

Внешний диаметр кабеля связи ТЗГ 37х4х1,2 Dk= 43 мм=0,043 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,82 мм=0,00182 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,043(м)х0,043(м)/4=0,001451465 м2 (округляем до 8 знака после запятой)= 0,00145146 м2

П (число Пи) =3,14

Диаметр кабеля Dk=43 мм=0,043 м

Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00182(м) - 0,00182(м)) = 0,043(м) - 0,00182(м) - 0,00182(м)=0,03936 м

Площадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14 х 0,03936(м) х 0,03936(м)/4=0,001216129536 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00121613 м2

Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,00145146 (м2)-0,00121613(м2) = 0,00023533 м2

Длина кабеля L = 4079,00 м

Удельный вес свинца Рсв=11300 кг/м3

Объем свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 1530,00 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00023533 (м2) х 4079,00 (м) = 0,95991107 м3

Вес свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 4079,00 м (Мсв) = Vсв х Рсв = 0,95991107 (м3) х 11300 (кг/м3) = 10 846,995091 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 10 846,99 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 20.08.2021 составляет 2467,50 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 20.08.2021 составляет 74,1503 руб. за 1 $ (https://cbr.ru)

Стоимость 1000 кг свинца на 20.08.2021 Мсв=2467,50 ($) х 74,1503 (руб.) = 182965,86525 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 182965,86 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 20.08.2021 = 182965,86 (руб.) / 1000 (кг) = 182,96586 руб. / кг.

Стоимость 10 846,99 кг свинца на 20.08.2021 = 10 846,99 (кг) х 182,96586 (руб./кг) = 1 984 628,8537614 руб. (округление до 2 знака после запятой) = 1 984 628,85 руб.

4.3. Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 20.08.2021 кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 4079,00 метров, составляет:

стоимость 6208,05 кг меди = 4 107 053,31 руб.;

стоимость 10 846,99 кг свинца = 1 984 628,85 руб.;

всего стоимость меди и свинца 4107053,31 (руб.) + 1 984 628,85 (руб.) = 6 046 732,94 (руб.).

5.Согласно Ведомости внешнего осмотра линейно-кабельных сооружений связи от 22.07.2021 по демонтажу коммуникаций, подписанной представителями ПАО МГТС, ООО ПКП «Импульс», 22.07.2021 демонтирован кабель связи КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 общей протяженностью 8266,70 погонных метров на участке Ленинградский проспект, д. 37 к.3 – Куркинское шоссе, д. 17А, стр. 1

Кабель КУ 1363, марка кабеля «ТЗГ-37х4х1,2» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 1,2 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук).

Длина кабеля L = 8,2667 км = 8266,70 м (метров).

Удельный вес меди – Рм=8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический).

Диаметр одной медной жилы (D) = 1,2 мм = 0,0012 м (метра).

Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0012 (м) х 0,0012 (м) / 4 = 0,0000011304 м2 (квадратного метра) (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00000113 м2.

Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000113 х 148 = 0,00016724 м2 (квадратного метра).

5.1. Объём меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = S х L х К1 х К2 =0,00016724 м2 х 8266,70 (м) х 1,012 х 1,007 = 1,408906975176272 м3 (округляем до 8 знаков после запятой) = 1,40890697 м3.

Вес меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 8266,70 метров (M) = 1,40890697 (м3) х 8930 (кг / м3) = 12 581,5392421 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 12 581,54 кг.

Стоимость меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиной 8266,70 метров на дату демонтажа 22.07.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 22.07.2021 составляет 9382,50 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 22.07.2021 составляет 74,4947 руб. за 1 $. Стоимость в рублях за 1000 кг меди составляет: 9382,50($) х 74,4947 (руб) = 698946,52275 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 698946,52 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 22.07.2021 составляет = 698946,52 (руб.)/ 1000(кг) = 698,94652 руб/кг

Стоимость 12 581,54 кг меди =12 581,54 (кг) х 698,94652 (руб. за 1 кг меди) = 8 793 823,5992408 (руб.) (округляем до 2 знака после запятой) = 8 793 823,60 руб.

5.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 8266,70 метров:

Внешний диаметр кабеля связи ТЗГ 37х4х1,2 Dk= 43 мм=0,043 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,82 мм=0,00182 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,043х0,043/4=0,001451465 м2

П (число Пи) =3,14

Диаметр кабеля Dk=43 мм=0,043 м

Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00182(м) - 0,00182(м)) = 0,043(м)-0,00182(м)-0,00182(м)=0,03936 м

Площадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14 х 0,03936(м2) х 0,03936(м2) / 4=0,001216129536 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00121613 м2

Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,001451465 (м2) - 0,00121613 (м2) = 0,000235335 м2 (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00023533 м2.

Длина кабеля L = 8266,70 м

Удельный вес свинца Рсв = 11300 кг/м3

Объем свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 8266,70 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00023533 (м2) х 8266,70 (м) = 1,945402511 м3 (округляем до 8 знаков после запятой) = 1,94540251 м3

Вес свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 8266,70 м (Мсв)=Vсв х Рсв = 1,94540251 (м3) х 11300 (кг/м3) = 21 983,048363 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 21 983,05 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 22.07.2021 составляет 2386,50 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.07.2021 составляет 74,4947 руб. за 1 $ (https://cbr.ru)

Стоимость 1000 кг свинца на 22.07.2021 Мсв=2386,50 ($) х 74,4947 (руб.) = 177781,60155 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 177 781,60 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 22.07.2021 = 177 781,60 (руб.) / 1000 (кг) = 177,7816 руб. / кг.

Стоимость 21 983,05 кг свинца на 22.07.2021 = 21 983,05 (кг) х 177,7816 (руб./кг) =3 908 181,80188 руб. (округление до 2 знака после запятой) = 3 908 181,80 руб.

5.3. Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 22.07.2021 кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х1,2 длиной 8266,70 метров, составляет:

стоимость 12 581,54 кг меди = 8 793 823,60 руб.;

стоимость 21 983,05 кг свинца = 3 908 181,80 руб.;

всего стоимость меди и свинца 8 793 823,60 (руб.) + 3 908 181,80 (руб.) = 12 702 005,40 руб.

6.Согласно Акту о выполнении работ по демонтажу кабеля связи, подписанному представителями ООО ПКП «Импульс» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 27.08.2021 демонтирован кабель ТЗГ 37х4х0,9 общей протяженностью 2324,20 погонных метров на участке г. Москва, Куркинское шоссе, д. 17А, стр. 1 – пересечение Проектируемого пр-да №6302 с Куркинским шоссе- ТК3 (Куркинское шоссе, ТК1а (Куркинское шоссе)-ТК495 (Куркинское шоссе).

Номер кабеля КУ 1363, марка кабеля «ТЗГ-37х4х0,9» означает «Т»-телефонный, «З»-изолированные жилы скручены в Звездную четверку, «Г»-голый (т.е., без защитных покровов (не бронированный)), «37 х 4» (тридцать семь четвёрок) - 148 жил в кабеле, диаметр одно медной жилы = 0,9 мм (миллиметров).

Количество медных жил в кабеле – 148 (штук).

Длина кабеля L – 2,3242 км = 2324,20 м (метров).

Удельный вес меди - 8930 кг / м3 (килограмм на метр кубический).

Диаметр одной медной жилы (D) = 0,9 мм = 0,0009 м (метра).

Площадь сечения одной медной жилы (S) = П (число Пи) x D2 / 4 = 3,14 х 0,0009 (м) х 0,0009 (м) / 4 = 0,00000063585 м2 (квадратного метра) (округляем до 8 знака после запятой) = 0,00000063 м2.

Площадь сечения всех медных жил в кабеле (S)= 0,00000063 (м2) х 148 (количество жил) = 0,00009324 м2 (квадратного метра).

6.1. Объём меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х0,9 (V) с учётом коэффициента укрутки одной жилы (К1 = 1,012) и коэффициента укрутки жил между собой (К2 = 1,007) = S х L х К1 х К2 =0,00009324 (м2) х 2324,20(м) х 1,012 х 1,007 = 0,220844071258272 м3 (округляем до 8 знаков после запятой) = 0,22084407 м3.

Вес меди в кабеле КУ1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х0,9 длиною 2324,20 метров (M) = 0,22084407 м3 х 8930 кг / м3 = 1972,1375451 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 1972,14 кг.

Стоимость меди в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х0,9 длиной 2324,20 метров на дату демонтажа 27.08.2021:

Стоимость 1000 кг меди на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs) на 27.08.2021 составляет 9352,00 $ (долларов США), курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации (https://cbr.ru) на 27.08.2021 составляет 73,9908 руб. за 1 $. Стоимость в рублях за 1000 кг меди составляет: 9352,00 ($) х 73,9908 (руб.) = 691961,9616 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 691961,96 руб.

Стоимость в рублях за 1 кг меди на 27.08.2021 составляет = 691961,96(руб.)/ 1000(кг) = 691,96196 руб.

Стоимость 1972,14 кг меди =1972,14 (кг) х 691,96196 (руб. за 1 кг меди) = 1 364 645,8597944 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 1 364 645,86 руб.

6.2. Расчет содержания веса свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ-37х4х1,2 длиною 2324,20 метров:

Внешний диаметр кабеля связи КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х0,9 Dk= 34,1 мм=0,0341 м

В соответствии с ГОСТ 24641-81 (распространяется на свинцовые и алюминиевые оболочки силовых кабелей и кабелей связи) толщина свинцовой оболочки кабеля (без защитных покровов) составляет 1,62 мм=0,00162 м (среднее значение).

Площадь сечения кабеля с оболочкой Sк = ПхDк2/4 = 3.14 х 0,0341(м)х0,0341(м)/4=0,00091280585 м2 (округляем до 8 знаков после запятой)= 0,00091280 м2

П (число Пи) =3,14

Диаметр кабеля Dk=34,1 мм=0,0341 м

Диаметр кабеля без оболочки Dбо = (Dk-0,00162(м) - 0,00162(м)) = 0,0341(м)-0,00162(м)-0,00162(м)=0,03086 м

Площадь сечения кабеля без оболочки составляет Sбо= ПхDбо2/4=3,14*0,03086(м)*0,03086(м)/4=0,000747586586 м2 (округляем до 8 знаков после запятой) = 0,00074759 м2

Площадь сечения оболочки кабеля составляет Sоб = Sk - Sбо=0,00091280 (м2)-0,00074759(м2) = 0,00016522 м2

Длина кабеля L = 2324,20 м

Плотность свинца Рсв=11300 кг/м3

Объем свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х0,9 длиной 2324,20 м (Vсв) = Sоб х L = 0,00016522 (м2) х 2324,20 (м) = 0,384004324 м3 (округляем до 8 знаков после запятой) = 0,38400432 м3

Вес свинца в кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х0,9 длиной 2324,20 м (Мсв) = Vсв х Рсв = 0,38400432 (м3) х 11300 (кг/м3) = 4 339,248816 кг (округляем до 2 знака после запятой) = 4 339,25 кг.

Стоимость 1000 кг свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs) на 27.08.2021 составляет 2459,50 $ (долларов США).

Курс доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 27.08.2021 составляет 73,9908 руб. за 1 $ (https://cbr.ru)

Стоимость 1000 кг свинца на 27.08.2021 Мсв=2459,50 ($) х 73,9908 (руб.) = 177781,60155 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 181890,3726 руб. (округляем до 2 знака после запятой) = 181890,37 руб.

Стоимость 1 кг свинца на 27.08.2021 = 181890,37 (руб.) / 1000 (кг) = 181,89037 руб. / кг.

Стоимость 4 339,25 кг свинца на 27.08.2021 = 4 339,25 (кг) х 181,89037 (руб./кг) =789 267,7880225 руб. (округление до 2 знака после запятой) = 789 267,79 руб.

6.3. Итого стоимость меди и свинца, находящихся в демонтированном ООО ПКП «Импульс» 27.08.2021 кабеле КУ 1363, марка кабеля ТЗГ 37х4х0,9 длиной 2324,20 метров, составляет:

стоимость 1972,14 кг меди = 1 364 645,86 руб.;

стоимость 4 339,25 кг свинца = 789 267,79 руб.;

всего стоимость меди и свинца 1 364 645,86 (руб.) + 789 267,79 (руб.) = 2 153 913,65 (руб.).

7. Вес и стоимость на дату демонтажа меди и свинца, содержащихся в демонтированных ООО ПКП «Импульс» кабелях связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 по договору №32110338605 от 29.06.2021 (Таблица 1).

Наименование демонтированного

ООО ПКП «Импульс»

кабеля связи

Протяжен-

ность демонтиро-ванного кабеля,

в погонных метрах

Дата демон-тажа

кабеля связи

Вес меди, содержа-

щейся

в демонтиро-ванном кабеле, в килограммах

Общая стоимость меди

в демонтиро-ванном кабеле связи,

в руб.

Вес свинца, содержа-

щегося

в демонтиро-ванном кабеле, в килограммах

Общая стоимость свинца

в демонтиро-ванном кабеле связи,

в руб.


ТЗГ 37х4х1,2

86,30

07.07.2021

131,34

90949,48

229,33

38754,02


ТЗГ 37х4х1,2

412,00

20.08.2021

627,04

414830,21

1095,60

200457,40


ТЗГ 37х4х1,2

1530,00

20.08.2021

2328,59

1540522,91

4068,62

744418,56


ТЗГ 37х4х1,2

4079,00

20.08.2021

6208,05

4107053,31

10846,99

1984628,85


ТЗГ 37х4х1,2

8266,70

22.07.2021

12581,54

8793823,60

21983,05

3908181,80


ТЗГ 37х4х0,9

2324,20

27.08.2021

1972,14

1364645,86

4339,25

789267,79


Общий вес меди в кабелях, в кг

23848,70


16311825,37



42562,84



7665708,42


Общая стоимость меди в кабелях, в руб.



Общий вес свинца в кабелях, в кг



Общая стоимость свинца в кабелях, в руб.



Общий вес меди и свинца в кабелях = 23848,70 + 42562,84 = 66411,54 (кг)


Общая стоимость меди и свинца в кабелях = 16311825,37 + 7665708,42 = 23977533,79 (руб.)


Общий вес меди, подлежащей передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 131,34 + 627,04 + 2328,59 + 6208,05 + 12 581,54 + 1972,14 = 23 848,70 (кг) = Двадцать три тысячи восемьсот сорок восемь килограмм семьсот грамм.

Общий вес свинца, подлежащего передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 229,33 + 1095,60 + 4068,62 + 10 846,99 + 21 983,05 + 4 339,25 = 42 562,84 (кг) = Сорок две тысячи пятьсот шестьдесят два килограмма восемьсот сорок грамм.

Таким образом, общий вес меди и свинца, подлежащих передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 23 848,70 (общий вес меди) + 42 562,84 (общий вес свинца) = 66 411,54 (кг) = Шестьдесят шесть тысяч четыреста одиннадцать килограмм 540 грамм.

Общая стоимость меди, подлежащей передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 90949,48 + 414830,21 + 1540522,91 + 4107053,31 + 8 793 823,60 + 1 364 645,86 = 16 311 825,37 (руб.) = Шестнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей тридцать семь копеек.

Общая стоимость свинца, подлежащего передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв.№ 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 38 754,02 + 200 457,40 + 744 418,56 + 1 984 628,85 + 3 908 181,80 + 789 267,79 = 7 665 708,42 (руб.) = Семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемь рублей сорок две копейки.

Таким образом, общая стоимость меди и свинца, подлежащих передаче от ООО ПКП «Импульс» к ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в составе демонтированных по договору №32110338605 от 29.06.2021 кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 составляет = 16 311 825,37 (общая стоимость меди в руб.) + 7 665 708,42 (общая стоимость свинца в руб.) = 23 977 533,79 (руб.) = Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три рубля семьдесят девять копеек.

При этом, по состоянию на 18.01.2022, в нарушение требований п. 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение №1 к Договору) указанные демонтированные кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2, содержащие материальных ценностей (медь и свинец) общей массой 66 411,54 кг на общую стоимость 23 977 533,79 руб. не переданы Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи материалов, в связи с чем, Заказчик не имел возможности передать и не передал указанные демонтированные кабели (лом) по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) Подрядчику с целью дальнейшего вывоза Подрядчиком лома (демонтированного кабеля связи) и его сдачи в специализированную организацию по рыночной стоимости лома цветных металлов (черных металлов).

Общий вес демонтированных кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 Заказчика не может быть менее веса находившихся в нём меди и свинца, то есть, не может быть менее 66 411,54 кг (Шестидесяти шести тысяч четыреста одиннадцать килограмм пятьсот сорок грамм).

Следовательно, работы по Договору по состоянию на 18.01.2022 Подрядчиком в нарушение условий пунктов 1.4, 4.4. Договора, п. 8.7. Технического задания (Приложение №1 к Договору) в полном объеме не выполнены.

При этом, Подрядчик с даты заключения Договора не обращался к Заказчику с разъяснениями по вопросам получения Подрядчиком демонтированных кабелей от Заказчика для их последующей передачи в лицензированную организацию по переработке цветных и чёрных металлов демонтированных кабелей связи (лома) Заказчика.

Самовольные вывоз и сдача Подрядчиком в лицензированную организацию по переработке цветных и чёрных металлов демонтированных кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 Заказчика, содержащих меди и свинца на общую сумму 23 977 533,79 руб., при отсутствии разрешения Заказчика на переработку или иного использования его собственности (имущества), которое подтверждается в соответствии с условиями Договора только подписанием Заказчиком и Подрядчиком предусмотренных Договором накладных на отпуск материалов на сторону (М-15), являются незаконными.

В адрес ООО ПКП «ИМПУЛЬС» была направлена претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.10.2021 № 2101.02.4-3148 с требованием предоставить Заказчику все демонтированные Подрядчиком кабели связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 для осмотра их в натуре, передаче от Подрядчика Заказчику по акту приема-передачи материалов лома и оформления их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для переработки специализированной организацией (претензия вручена контрагенту 25.10.2021, отправление с почтовым идентификатором № 80092965733082).

Данная претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.10.2021 Подрядчиком добровольно не удовлетворена, демонтированные кабели Подрядчиком Заказчику не представлены.

В адрес ООО ПКП «ИМПУЛЬС» дополнительно направлена претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.11.2021 № 2101.02.4-3658 с повторным требованием предоставить Заказчику все демонтированные Подрядчиком кабели связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 для осмотра их в натуре, передаче от Подрядчика Заказчику по акту приема-передачи материалов лома и оформления их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) для переработки специализированной организацией (претензия вручена контрагенту 26.11.2021, отправление с почтовым идентификатором № 80095966298604).

Данная претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.11.2021 Подрядчиком также добровольно не удовлетворена, демонтированные кабели связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 Подрядчиком Заказчику для их последующей передачи от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) в специализированную организацию не представлены.

Как следствие неисполнения обязательств по передаче Подрядчиком Заказчику лома демонтированных кабелей связи на основании акта приема-передачи материалов, Заказчик не имел возможности передать и не передал указанные демонтированные кабели связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2 по накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) Подрядчику, а Подрядчик не перечислил на расчётный счет Заказчика денежные средства за лом, содержащий 23 848,70 кг (Двадцать три тысячи восемьсот сорок восемь килограмм семьсот грамм) меди и 42 562,84 кг (Сорок две тысячи пятьсот шестьдесят два килограмма восемьсот сорок грамм) свинца, общей стоимостью 23 977 533,79 руб. (Двадцать три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три рубля семьдесят девять копеек).

Ранее, в адрес ООО ПКП «ИМПУЛЬС» заказчиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» были предъявлены следующие претензии, которые Подрядчиком добровольно не удовлетворены:

1)претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.10.2021 № 2101.02.4-3148 об уплате неустойки на общую сумму 21 806,05 руб. за просрочку исполнения обязательств по Договору за период с 29.08.2021 по 30.09.2021 (спор о взыскании с ответчика неустойки рассматривается в порядке упрощенного производства в Арбитражном суде г. Москвы, дело №А40-290290/21-96-1917);

2)претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.11.2021 № 2101.02.4-3658 об уплате неустойки на общую сумму 30 906,22 руб. за просрочку исполнения обязательств по Договору за период с 01.10.2021 по 11.11.2021 (спор о взыскании с ответчика неустойки рассматривается в порядке упрощенного производства в Арбитражном суде г. Москвы, дело №А40-290262/21-3-2040);

3)претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 09.12.2021 № 2101.02.4-4067 об уплате неустойки на общую сумму 14 717,25 руб. за просрочку исполнения обязательств за период с 12.11.2021 по 01.12.2021 (спор о взыскании неустойки рассматривается в порядке упрощенного производства в Арбитражном суде г. Москвы, дело №А40-7429/22-110-56).

Просрочка исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, включая неисполнение обязательств по передаче Подрядчиком Заказчику демонтированных кабелей связи КУ 1363-1 (инв. № 21000002230) и КУ 1363-2 (инв. № 21000002227) марок ТЗГ-37х4х0,9 и ТЗГ-37х4х1,2, со стороны Подрядчика за период с 02.12.2021 по 10.01.2022 составила 40 (Сорок) календарных дней.

Сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору №32110338605 от 29.06.2021 за период с 02.12.2021 по 10.01.2022 составила = (2 943 449,44 руб. (стоимость невыполненных обязательств) х 8,50% (ключевая ставка ЦБ РФ) / 300 х 40 (календарных дней)) = (2 943 449,44 х 0,0850 / 300 х 40) = 735,86236 х 40 = 33 359,09 руб. (расчёт неустойки прилагается к иску).

В адрес ООО ПКП «ИМПУЛЬС» направлена претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.01.2022 № 2101.02.4-145 об уплате неустойки за период просрочки обязательств по Договору за период с 02.12.2021 по 10.01.2022 на сумму 33 359,09 руб.

Данная претензия Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.01.2022 Подрядчиком добровольно не удовлетворена, по состоянию на 05.03.2022 неустойка от ООО ПКП «ИМПУЛЬС» по указанной претензии от 18.01.2022 № 2101.02.4-145 на счёт Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» или ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не поступила.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд с заявленными требованиями.

Отказывая в требованиях, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 753, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывает следующее.

В соответствии с договором, Подрядчик (ООО ПКП «ИМПУЛЬС») принял на себя обязательства выполнить работу по демонтажу кабелей связи для нужд Филиал «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а Заказчик обязуется в установленном порядке принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

После завершения работ в полном объеме Подрядчик предоставил Заказчику комплект документов, предусмотренный пунктом 2.1.3 Договора. Также после утилизации демонтированных кабелей связи Подрядчик предоставил Заказчику заверенные копии документов, предусмотренных пунктом 2.1.3.6. Договора. Согласно пункту 2.1.15 Договора, Подрядчик обеспечил после утилизации возврат стоимости демонтированных материалов на расчетный счет Заказчика, по стоимости сдачи возвратных материалов в пункте приема вторичного сырья. Пунктом 4.1.5. Договора предусмотрено, что Подрядчик должен предоставить отчетную документацию по выполненным работам в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Таким образом, обязанности Подрядчика были выполнены им в соответствии с условиями заключенного между сторонами Договора.

Работы по демонтажу кабеля проводились в соответствии с Техническим заданием к Договору и исполнительной документацией. В ходе проведения работ было выявлено несоответствие исполнительной документации и маркировочных бирок, расположенных на кабеле связи, фактически проложенному кабелю. Не были своевременно оповещены эксплуатирующие подразделения ПАО МГТС, ГУП «Москоллектор», ФГУП «Гормост» об изменении технических характеристик кабеля связи, тем самым не внесены необходимые изменения в нормативные документы данных организаций. Фактически найденный и демонтируемый кабель связи на большей части протяженности был не ТЗГ, а ТЗП, количество жил варьировалось от 19x4 до 37x4. Данный кабель имеет меньший вес содержания цветных и черных металлов.

Технология демонтажа кабеля не позволяет демонтировать кабель целиком ввиду того, что кабельный канал забит сторонними кабелями связи. Тем самым производится демонтаж оплетки, поясной изоляции, оболочки кабеля связи, а медные жилы остаются в кабельном канале. Демонтировать их невозможно в виду опасности повредить кабели сторонних собственников. Под длительным пребыванием в воде и грязи кабель разбухает и значительно увеличивается вес лома.

В соответствии с вышеизложенным, общий вес лома демонтируемого кабеля составил 10,00 тонн, что и было передано на переработку и утилизацию. В результате переработки лома получено: Свинец 1512,00 кг, Меди 1 105,00 кг.

Об этих обстоятельствах ФГУП «Государственная корпорация по организации дорожного движения в РФ» неоднократно было уведомлено Подрядчиком, в том числе письмом №378 от 29.09.2021.

ООО ПКП «ИМПУЛЬС» получено письмо №1635 от 24.01.2022 г. ПАО «Московская городская телефонная сеть» об отсутствии рабочих проектов и исполнительной документации по кабелям КУ-1363-1, КУ-1363-2.

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое положение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Отсутствие рабочих проектов и исполнительной документации по кабелям свидетельствует об отсутствии кабеля в момент выполнения договорных обязательств ООО ПКП «ИМПУЛЬС» и, соответственно, о невозможности проведения его работ по демонтажу.

Учитывая указанные обстоятельства, считаем необходимым привлечь к рассмотрению дела в качестве третьих лиц ПАО МГТС, ГУП «Москоллектор», ФГУП «Гормост».

Сам Заказчик в Претензии от 15.10.2021 г. №2101.02.4-3148 (абз.2 стр.2) толкует указанные пункты таким образом, что демонтированные кабели связи (лом) передаются от Заказчика к Подрядчику на основании акта приема-передачи материалов и накладной на отпуск материалов на сторону (М-15).

Обязанность по составлению акта приема-передачи и накладной на отпуск-материалов на сторону М-15 Заказчик не исполнил, несмотря на неоднократное указание на это Подрядчиком, в том числе письмами №431 от 27.10.2021 г., №473 от 02.12.2021

О проведении работ по демонтажу кабеля ООО ПКП «Импульс» информировало инженера электросвязи Филиала «ЦРОС ГА» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Дробышева Максима в течении всего срока выполнения работ.

Контроль за производством работ Подрядчиком Заказчик осуществлял в соответствии с условиями договора. В договоре отсутствует адрес места отгрузки, складирования и хранения демонтированного кабеля связи Заказчика. ООО «ПКП Импульс» не имеет собственного склада для хранения лома демонтированного кабеля, в связи с чем весь лом после демонтажа, ежедневно перевозился в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией, о чем сотрудник ФГУП «ЦРОС ГА» ежедневно оповещался.

Исковое заявление содержит информацию о расчете стоимости меди и свинца. Данная информация не имеет отношения к рассматриваемому делу о взыскании неустойки по договору. Договором не определен объем кабелей связи, подлежащих демонтажу и объем и стоимость демонтированных металлов.

Также ООО ПКП «ИМПУЛЬС» не согласно с расчетом цены меди и свинца исходя из цены продажи меди и свинца за одну тонну в долларах США с официального сайта Лондонской биржи металлов по состоянию на дату демонтажа кабеля.

Пунктом 4.4. Договора установлено, что лом сдается в специализированную организацию по рыночной стоимости лома цветных металлов (черных металлов), зафиксированной на день, предшествующий сдаче лома Подрядчиком.

При этом необходимо учитывать, что на бирже торгуют медью первого сорта.

Цена на медь в пунктах приема зависит от качественных характеристик металла, сорта и размера фрагментов. Качество меди определяется на специальном тестирующем оборудовании в точке приема цветного металла.

Денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, Подрядчик перечислил на расчетный счет Заказчика в размере 306 685,19 рублей (Платежное поручение №607 от 08.09.2021 г. прилагается).

Недостатки, указанные Заказчиком в претензии, а именно отсутствие акта приема-передачи материалов и накладной на отпуск материалов на сторону (М-15), не препятствуют достижению цели договора подряда - демонтаж кабеля связи и являются устранимыми.

Судом установлено отсутствие правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, с учетом совокупности вышеизложенного.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца не подлежащими удовлетворению.

На основании ст.ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 753, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления истца о возвращении документов ответчика – отказать.

В удовлетворении заявления ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства – отказать.

В иске – отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.


СудьяК.В. Вольская