Резолютивная часть решения от 27 мая 2019 г. по делу № А41-25536/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_8461390 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-25536/2019 г. Москва 28 мая 2019 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Березговым Р.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-25536/2019 по иску ООО «СвязьСистемы ПС» (ИНН <***> ОГРН <***>, 123060, <...>) к ПАО «МОЭСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>), с участием в деле третьего лица - конкурсного управляющего АО «Еврострой» ФИО1 о взыскании 5152551 руб. 29 коп. неустойки по договору подряда № 27-07 от 29.06.2007, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ПАО «МОЭСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 115114, <...>) в пользу ООО «СвязьСистемы ПС» (ИНН <***> ОГРН <***>, 123060, <...>) 5152551 руб. 29 коп. неустойки по договору подряда № 27-07 от 29.06.2007, а также 83243 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "СВЯЗЬСИСТЕМЫ ПС" (подробнее)Ответчики:ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |